	행정자치부예규 제 181 호 (2005. 12. 30)

입찰참가자격사전심사 기준

(추정가격 100억원이상 200억원미만 공사)

행 정 자 치 부

				목 차

Ⅰ. 입찰참가자격 사전심사(Pre-qualification) ············ 1

Ⅱ. 제정목적 및 용어의 정의 ······················· 2

Ⅲ. 사전심사 배점기준 ······························ 4

Ⅳ. 사전심사 및 적격심사 절차 ···················· 5

Ⅴ. 각 심사 분야별·항목별 심사 요령 ············· 9

1. 공통적용사항 / 9

2. 경영상태 심사 / 12

3. 기술적 공사 이행능력 심사 / 18

Ⅵ. 입찰 ············································· 34

Ⅶ. 입찰참가자격 사전심사 대상 공사의 적격심사기준 ······ 35

Ⅵ. 심사기준 적용일 ······························ 37

Ⅰ. 입찰참가자격 사전심사(Pre-qualification)

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 개    념

○ 지방자치단체에서 발주하는 공사중 시공상 난이도가 있는 추정가격 100억원 이상 22개 공종의 공사에 대하여 경쟁입찰을 실시하는 경우

○ 사전에 시공경험·기술능력·경영상태 및 신인도 등을 종합적으로 평가하여 시공능력이 있는 적격업체만 입찰자격을 부여하는 제도

입찰공고		입찰참가자격사전심사			입 찰		적격심사 (500억이상은 최저가 입찰)		낙 찰 자 결 정
		1단계	2단계
		경영상태	기 술 적 이행능력

※ 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제14조

2. 대상공사 : 아래 공종이 추정가격 100억원 이상인 공사(P·Q 대상공사라 함)

①교량(기둥사이의 거리가 50m이상 또는 길이 500m이상)  ②공항  ③댐 축조  ④에너지저장시설  ⑤간척공사  ⑥준설  ⑦항만  ⑧철도  ⑨지하철  터널이 포함된 공사  발전소  쓰레기소각로  폐수처리장 하수종말처리장  상수도(지름 1천mm이상, 정수장 포함)  하수도(단면적 20㎡ 이상)  관람·집회시설(바닥면적 1000㎡이상) 전시시설  공용청사(연면적 20,000㎡이상)  송전공사  변전공사  공동주택(16층이상)

※ 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제23조

Ⅱ. 제정목적 및 용어의 정의 ꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 목    적

조달사업에 관한 법률 시행령 개정(‘04.12,31)으로 지방자치단체의 P·Q대상공사가 중앙의무조달방식에서 연차별로 지방자율 조달방식으로 확대됨에 따라

지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령(이하  “시행령”이라 함) 제14조의 규정에 따라 지방자치단체 PQ대상공사에 대하여 지방자치단체가 직접 계약상대자를 선정할 수 있도록 입찰참가자격 사전심사(이하 “사전심사”라함) 및 적격심사의 기준을 정한 것임.

2. 용어의 정의

○ 계약담당자

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제2조에 의한 계약담당공무원 또는 계약사무를 위탁받은 전문기관의 계약담당자를 말한다.

○ 심사분야

- 사전심사를 실시하는 경우 경영상태와 기술적 공사 이행능력을 심사분야라 한다.

○ 추정가격

- 시행령 제7조의 규정에 따라 예산에 계상된 금액 또는 설계서 등에 의하여 산출된 금액 등을 기준으로 하여 관급자재로 공급될 부분의 가격을 제외하고 산정된 가격을 말한다.

○ 추정금액

- 공사에 있어서 추정가격에 관급재료로 공급될 부분의 가격을 합한 금액을 말한다.

○ 사전심사 신청자

- 사전 심사에 참가하기 위하여 심사에 필요한 자료를 제출한 자(공동수급체를 포함한다)를 말한다.

○ 심사항목

- 각 심사분야의 평가항목을 말하며 기술이행능력 분야의 시공경험, 시공평가결과, 기술능력, 신인도 등과 경영상태 부문의 부채비율, 유동비율, 차입금의존도, 자산회전율 등을 말한다.

○ 기술적 공사이행능력

- 사전심사 항목중 시공경험, 기술능력, 시공평가결과, 신인도 항목을 합쳐 기술적 공사이행능력이라고 한다.

○ 시공능력평가액(공시액)

- 건설산업기본법 등 관련법령에 따라 공사를 업종별로 관련부처에서 사업자가 시공할 수 있는 능력을 매년 평가하여 공시한 금액을 말한다.

○ 공사예정금액

- 추정가격과 부가가치세 및 도급자가 설치하는 관급자재 대가를 합산한 금액을 말하며 시공능력 공시액 초과여부와 시공비율 산정의 기준 금액으로 사용한다.

○ 시공비율

- 공동수급체 각각의 구성원이 시공할 비율을 말하며 시공경험, 기술능력, 경영상태 등의 평가시 각 구성원의 실적 등을 평가하는 데 활용함

Ⅲ. 사전심사 배점기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 경영상태 (100점)

구분	심 사 방 법	세 부 평 가 항 목
1차 평가 대상	재무비율 평가 방식을 선택하는 경 우	①부채비율 ②유동비율 ③차입금의존도 ④영업이익대비 이자보상배율 ⑤매출액 순이익율 ⑥총자산순이익율 ⑦총자산대비 영업현금흐름비율 ⑧자산회전율 ⑨영업기간
	신용평가방식을 선택하는 경우	▪입찰공고일기준 최근 1년 이내에 평가받아 사전심사 신청자가 제출하는 신용평가등급에 의해 평가 - 회사채, 기업어음, 기업신용평가

※ 공동수급체의 경우에도 시공비율을 적용하지 아니하고 구성원별로 심사한다.

2. 기술적 공사 이행능력 (100점)

구분	심사항목		배점기준(점)	세 부 심 사 항 목
2차 평가 대상	시 공 경 험 (45)	입찰참가자가 동일실적을 선택하는 경우	18	최근 10년간 동일실적 (규모)
			16	최근 10년간 동일실적 (금액)
			11(45)	최근 5년간 업종실적 (누계금액)
		입찰참가자가 유사실적을 선택하는 경우	22	최근 10년간 유사실적 (규모 또는 금액)
			11	최근 5년간 업종실적 (누계금액)
	시공평가결과(10)		10	시공경험 평가를 위해 제출된 실적에 대한 건설기술관리법시행령 제36조의 규정에 의한 시공평가 결과 점수
	기술능력(45)		30	당해공사 시공에 필요한 기술자 보유현황
			3	신기술개발·활용실적
			8	최근연도 건설부문 매출액에 대한 건설부문 기술개발 투자비율
			4	기타 당해공사 시공에 필요한 사항
	신 인 도		±3	협력관계, 하도급관련사항, 건설재해 및 제재처분사항, 건설업체의 부실벌점기준, 계약이행과정의 성실성 등 평가

※ 배점기준의 (  )눈 주계약자 관리방식에 의한 공동수급체를 평가하는 경우 배점한도임

Ⅳ. 사전심사 및 적격심사 절차

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 계약방법의 결 정	①사전심사 신청자격 제한여부 및 제한방법 결정 ㉮시공능력 공시액에 의한 제한 ㉯시·도에 등록된 유자격자 명부에의한 제한 ㉰ 제한없이 사전심사 ②입찰참가자격(면허·등록) ③공동도급방식 ④10년간 실적 에 대한 평가기준 규모, 실적인정규모, 실적인정범위 ※계약심의위원회에서 결정 ⑤경력기술자 평가에 관한 사항(필요시) ⑥평가자료 제출방법, 제출서류, 제출기한 ⑦기타 평가에 영향을 미칠수 있는 사항 ※계약심의위원회에서 결정
2. 입찰공고	①시행령 제35조 및 제36조의 규정에 따라 입찰공고하되 - 세부심사기준열람, 심사에 필요한 서류 및 제출기한, 계약방법 결정내용 기타 심사에 필요한 사항을 입찰공고에 명시해야 함.
3. 사전심사 신청 접수	①사전심사를 신청하고자 하는 경우 다음 서류를 사전심사 입찰신청자가 신청마감일까지 계약담당자에게 제출해야 한다. ㉮ 사전심사 신청서(별첨양식 1) ㉯ 공동수급체 현황표(별첨양식 2) ㉰ 업체현황 조사(별첨양식 3) ㉱ 동일 또는 유사공사 실적명세서(별첨양식 4～7) ㉲ 건설기술자 보유현황표(별첨양식8～9) ㉳ 경영상태 평가방법 선택사항(별첨양식2～12) ㉴ 제출서류가 외국어인 경우 한국어 번역 및 번역공증서 ㉵ 신인도 항목의 각 평가요소별 가점에 대한 증빙서류와 감점에 대한 원인을 취소하거나 효력의 정지, 해제 등을 증빙하는 서류 ㉶ 이외에 입찰공고시 요구한 서류 ②계약담당자는 당해 자치단체 또는 심사기관에 심사관련 자료를 기존에 제출하여 계약담당자가 그 자료가 유효기간 내에 있어 활용 가능한 경우에는 심사서류 제출을 생략하게 할 수 있다. ③사전심사 신청자는 서류제출 마감일 이후에는 신청내용의 철회나 변경을 요구할 수 없다.

4. 제출서류에 대한 보완요구 (계약담당자)	①계약담당자는 제출된 서류와 관련하여 미비된 부분이 있거나 불명확하여 심사가 곤란한 경우 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다. ②보완을 요구하여 다시 제출된 서류가 불명확하거나 미비하여 심사가 곤란할 경우 해당자료는 평가에서 제외한다.
5. 심사실시	①제출된 심사서류의 진위여부를 정밀 검토한다. - 필요시 조달청시스템, 관련협회, 증명서 발급기관 등에 조회 및 사실조회 실시 ②입찰참가자별 심사항목별로 심사를 실시한다. - 먼저 경영상태를 심사하여 경영상태 점수 통과자에 한하여 기술적 공사 이행능력 분야를 심사하거나 필요시 동시에 심사할 수 있다. ※ 경영상태는 심사기준일을 따로 입찰공고에 따로 명시한 경우를 제외하고는 입찰공고일을 심사기준일로 한다. ③심사항목별로 심사의 필요성이 없는 항목은 사전심사자 모두 만점(배점한도)으로 평가한다. ④가산점 등으로 만점(배점한도)을 초과해도 배점한도를 적용한다.
6. 입찰적격자의 선 정	①사전심사결과 경영상태 분야에 대한 적격요건과 기술적 공사이행능력 분야에 대한 적격요건을 모두 충족하는 자를 입찰적격자로 선정하며 분야별 적격요건은 다음과 같다. ㉮ 경영상태 분야 적격요건 재무상태비율에 의한 적격요건 : 평점 70점 이상 신용평가등급에 의한 경우 - 회사채 BB- 이상, 기업어음 B0이상, 기업신용평가 BB- 이상 ㉯ 기술적 공사이행능력 분야 적격 요건 : 평점 90점 이상
7. 심사결과의 통 지	①계약담당자는 입찰적격자를 선정한 경우에는 지체없이 그 적격여부와 이의신청 접수기한, 접수방법 등을 정하여 지정정보처리장치 등에 공시한다.

8. 이의신청 및 재심사실시	①사전심사신청자는 심사결과에 이의가 있는 경우 통지받은 날부터 3일 이내에 이의신청을 할 수 있다. ②사전심사 신청자는 이의신청 접수기한 이내에 당해업체 심사관련 서류와 평가점수의 열람을 요구할 수 있으며 계약담당자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다. ③계약담당자는 이의신청서가 접수되면 7일 이내에 재심사를 실시하고, 그 결과를 공시 또는 통지해야 한다.
9. 현장설명 (필요시)	①계약담당자는 시행령 제15조 제4항 및 제5항규정의 절차에 따라 현장설명을 실시할 수 있다. ②현장설명을 실시하는 경우 입찰공고에서 정한 입찰참가자격 유·무 판단 기준일은 현장 설명일이 된다.
10. 입찰실시	①입찰적격자로 확정된 자만 입찰에 참여한다.
11. 적격심사 실시	①최저가로 입찰한 자 순으로 Ⅶ의 심사요령에 따라 적격심사를 실시하며 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 한다.
12. 적격심사 결과 통보	①낙찰자가 결정되면 심사결과를 공시하거나 개별 통지한다.

13. 이의신청 및 재심사 실시	①부적격통지를 받은 자 또는 선순위 낙찰자 결정이 부적정하다고 판단되는 후순위 입찰자는 그 행위의 취소 또는 시정을 위하여 지방계약법 제34조제1항의 규정에 따라 이의 신청을 제기할 수 있다. ②계약담당자는 이의신청서가 접수되면 이의신청 내용에 대하여 10일 이내에 재심사를 실시하고 그 결과를 지체없이 이의신청자에게 알려주어야 한다. ③지방자치단체의장 또는 계약담당자는 이의신청에 대한 재심사를 하는 경우 그 지방자치단체의 계약심의위원회에 부의하여 심의를 거치도록 할 수 있다.
14.낙찰자 결정 및 분쟁조정신청	낙찰자 결정 및 통보	①이의신청이 없거나 이의신청에 대한 재심사가 완료되면 그 결과에 따라 낙찰자를 최종 결정한다. ②낙찰자로 결정되면 결정일로부터 10일 이내에 해당자에게 문서로 통지한다.
	분쟁조정 신 청	①이의신청하여 재심사결과 이의가 있는자는 지방계약법 제34조제4항의 규정에 의하여 그 통지를 받은날 부터 15일 이내에 지방자치단체 계약분쟁조정위원회에 조정을 위한 재심을 청구할 수 있다.
15. 계약체결	①계약담당자는 낙찰자 결정에 대하여 이의 신청이 없거나 재심사결과 낙찰자가 최종 확정되면 통지일로부터 10일 이내에 계약을 체결한다. ②①항에도 불구하고 14-①에 의한 분쟁조정신청중에 있는 경우 분쟁조정이 완료될 때 까지 계약체결을 보류할 수 있다.

Ⅴ. 각 심사 분야별·항목별 심사 요령

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 공통적용사항

가. 심사원칙

① 사전심사는 ꡔ경영상태ꡕ 분야와 ꡔ기술적 공사이행능력ꡕ 분야로 구분하여 심사하며 경영상태 분야의 적격요건을 충족한 자를 대상으로 기술적 공사이행능력 분야를 심사한다.

경 영 상 태 심 사		기술적 공사이행능력 심 사

※ 이 경우 계약담당자는 심사의 신속성을 위하여 경영상태 분야와 기술이행능력 분야의 심사자료를 동시에 제출토록 요구할 수 있다.

나. 심사 자료제출 및 확인방법

① 사전심사 신청자는 서류제출 마감일까지 심사에 필요한 자료를 제출해야 한다.

② 재무비율에 의한 경영상태 자료는 사전심사대상자가 요청하는 경우 조달청 또는 관련협회에 등록된 자료에 의하여 심사할 수 있다.

③ 계약담당자는 제출된 심사관련 자료에 대하여 실적증명서 발급기관, 조달청, 관련 협회 등에 사실여부를 확인 또는 조회할 수 있다.

다. 공동수급체 시공비율의 산정방법 원칙과 예외(경영상태는 제외)

사전심사를 위한 공동수급체 구성원의 시공비율은 공동수급체 구성원이 제출한 공동수급 협정서에 의하되 다음 각호의 경우에는 예외적으로 아래와 같이 시공비율을 다시 산정하여 평가한다.

① 공동수급체 각 구성원의 시공비율에 공사예정금액을 곱한 금액이 그 구성원의 시공능력 공시액을 초과하면 그 구성원의 시공비율은 시공능력 공시액에 해당하는 비율만 인정하며, 이 경우 잔여시공비율은 다른 구성원에 배분할 수 없다.

※ 토목건축공사업자의 경우 시공비율은 발주자가 시공하고자 하는 업종의 시공능력공시액을 기준으로 하며 시공하고자 하는 업종이 토목과 건축이 복합되는 경우 비율이 많은 업종의 시공능력 공시액을 기준으로 시공비율을 산정한다.

② 1건 공사가 복합업종(공종)인 경우로서 일부 업종(공종)에 대하여만 평가하는 경우 각 구성원의 시공비율은 평가대상업종에 해당하는 공사예정금액을 기준으로 구성원이 차지하는 금액의 비율을 기준으로 다시 산정하며 이 경우 계약담당자는 공사예정금액, 평가대상업종(공종) 및 평가대상 업종(공종)에 해당하는 공사예정금액을 입찰공고에 명시한다.

라. 지역업체에 대한 가산 평가

① 지역의무공동도급으로 입찰하지 아니한 공사는 공사현장을 관할하는 시·도에 주된 영업소(법인의 경우 등기부 등본상 본점을 말한다)를 둔 공동수급체 구성원(이하 “지역업체”라 한다)이 참여할 경우 아래와 같이 평가한다.

지역업체의 합산시공비율이 15%를 초과한 경우 기술적 이행능력 점수(신인도점수를 제외)에 0.5점을 가산하여 평가한다.

마. 소숫점 처리방법

① 각 심사 분야별·항목별 평가기준에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 아래와 같이 소숫점을 처리한다.

공동수급체 각 구성원의 시공비율은 소숫점 셋째자리에서 절사한다.

각 분야별 평가점수는 각 심사항목의 평가점수를 모두 합산한 후 분야별 최종단계 점수의 소숫점 셋째자리에서 반올림한다.

2. 경영상태 심사

가. 심사방식의 선택

① 경영상태는 ꡔ재무비율ꡕ에 의한 심사방법과 ꡔ신용평가 등급ꡕ에 의한 심사방법 중 사전심사 신청자가 선택한 방법으로 심사한다.

㉮ 공동계약인 경우 공동수급체 구성원별로 선택한다.

㉯ 사전심사신청자가 심사방법을 신청서(별지 2호서식)에 기재해야 하며 신청서에 기재하지 않은 경우 ꡔ재무비율ꡕ에 의한 평가방식에 따른다.

② ①에도 불구하고 관련법률에 따라 주무관청의 허가 등을 받아 설립된 비영리법인이 사전심사에 참가하는 경우에는 신용평가등급에 의한 심사방법으로 심사해야 한다.

나. 공동수급체의 심사방식

① 공동수급체 각 구성원별로 신용평가등급 또는 재무비율에 의하여 산출한 평점으로 각각 평가한다.

② ①과 같은 방법으로 평가한 결과 공동수급체 구성원중 통과점수에미달되는 구성원이 있는 경우 그 공동수급체는 입찰적격공동수급체가 될 수 없다.

③ 공동수급체 구성원중 경영상태 평가자료가 없거나 기업진단보고서 또는 관련법령에 의하여 업종등록시 제출한 재무제표에 의한 자료만 제출하는 경우 0점으로 평가한다.

다. 부도 등의 업체 심사방법

① 서류제출 마감일 이후 입찰일 이전에 공동수급체 구성원중 일부가 부도·파산·해산·영업정지 등(이하 “부도 등”이라 한다)의 상태에 있는 경우 당해공동수급체는 입찰적격에서 심사에서 제외한다. 다만, 아래의 경우에는 부도로 보지 아니할 수 있다.

㉮ 부도업체에 대한 법원의 법정관리 개시

㉯ 화의개시 결정과 주거래 은행의 당좌거래 재개 및 보증기관으로부터 보증서 발급 가능 확인서를 제출한 경우

라. 재무비율에 의한 심사방법

㉮ 결산서 제출 유형

ⓐ	최근연도 이전 설립된 업체
	○ 등록업종(면허) 여부와는 상관없이 세법 등 관련법령에 따라 제출된 정기결산서로 심사한다.
ⓑ	최근연도 이후 연도에 새로 설립되거나 설립 등기한 업체 (합병 또는 분할합병으로 신설된 경우에는 제외한다)
	○ 최초결산서(신설업체가 설립일 또는 등기일을 기준으로 작성한 결산서로서 주식회사의 외부감사에 관한법률을 준용하여 작성된 감사보고서 상의 재무제표를 말함)를 제출받아 심사한다.
ⓒ	최근연도 이후 연도에 합병한 업체
	○ 합병대상업체(합병으로 존속하거나 소멸하는 업체)의 직전 회계연도 정기결산서 합(合)으로 평가하며 동 평가금액은 합병으로 존속하는 업체의 합병후 경영상태 평가시 직전회계연도 정기결산서로 본다. - 이 경우 최초 결산서는 합(合)하지 아니한다. 다만, 합병대상업체가 모두 신설업체인 경우 최초결산서 합(合)으로 평가하며 동 평가금액은 합병으로 존속하는 업체의 합병후 경영상태 평가시 최초결산서로 본다.

㉯ 결산서 제출방법

ⓐ 사전심사 신청자는 당해 업체가 작성한 정기 결산서 또는 관련협회에서 발급한 경영상태 확인서(별첨양식 10)를 발주자에게 직접 제출한다.

- 이 경우 관련협회에서 자료관리가 되지 않아 결산서를 당해업체가 직접 작성하여 제출하는 경우에는 주식회사의 외부감사에 관한 법률(이하 “외감법”이라 함)에 의한 감사인의 회계감사를 받은 후 그 감사보고서(별첨양식 11)를 첨부하여야 한다.

ⓑ 계약담당자는 결산서 내용이 관련협회에 있거나 조달청 시스템에 등록된 경우로서 사전심사대상자가 요청하는 경우 관련 협회 또는 조달청에 등록된 자료를 전산상으로 확인하여 심사할 수 있다.

- 이 경우 계약담당자는 관련 협회 또는 조달청에 등록된 자료가 미비하거나 불명확하다고 판단되는 경우 사전심사신청자에게 일부 또는 전부의 심사자료 제출을 요구할 수 있다.

㉰ 감사보고서 상의 감사의견의 점수반영

○ “한정의견”인 경우 경영상태 평점에서 5/100를, “부정적의견” 또는 “의견거절”인 경우 10/100을 감점처리하며 합병한 업체는 합병대상업체중 가장 낮은 감사의견을 적용하고, 정당한 사유로 감사인의 의견이 없는 합병대상업체는 “적정의견”으로 본다.

㉱ 경영상태 심사기준

심 사 항 목	평 가 요 소	배점	등 급	평점
가.최근년도 부채비율 (부채총계/자기자본)	1) 업체평균 부채비율에 대한 해당업체 비율	20.0	A. 50%미만 B. 75%미만 C. 100%미만 D. 125%미만 E. 125%이상	20.0 17.7 15.5 13.2 11.0
나.최근년도 유동비율 (유동자산/유동부채)	2) 업체평균 유동비율에 대한 해당업체 비율	20.0	A.150%이상 B.120%이상 C.100%이상 D. 70%이상 E. 70%미만	20.0 17.7 15.5 13.2 11.0
다.최근년도 차입금 의존도 (차입금/총자산)	3) 업체평균 차입금 의존도에 대한 해당업체 비율	12.0	A. 50%미만 B. 75%미만 C.100%미만 D.125%미만 E.125%이상	12.0 10.6 9.3 7.9 6.6
라.최근년도 영업이익 대비 이자보상배율 (영업이익/이자비용)	4) 업체평균 영업이익 대비 이자보상배율에 대한 해당업체 비율	12.0	A.150%이상 B.100%이상 C. 50%이상 D. 10%이상 E. 10%미만	12.0 10.6 9.3 7.9 6.6
마.최근년도 매출액 순이익율 (당기순이익/매출액)	6) 업체평균 매출액 순이익율에 대한 해당업체 비율	10	A.150%이상 B.100%이상 C. 50%이상 D. 10%이상 E. 10%미만	10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
바.최근년도 총자산 순이익율 (당기순이익/총자산)	7) 업체평균 총자산 순이익율에 대한 해당업체 비율	3.0	A.150%이상 B.100%이상 C. 50%이상 D. 10%이상 E. 10%미만	3.0 2.6 2.3 1.9 1.6
사.최근년도 총자산대비 영업현금흐름 비율 (영업활동으로 인한 현금흐름/총자산)	8) 업체평균 총자산 대비 영업현금 흐름비율에 대한 해당업체비율	7.0	A.150%이상 B.120%이상 C.100%이상 D. 70%이상 E. 70%미만	7.0 6.3 5.6 4.9 4.2
아.최근년도 자산회전율 [매출액/{(기초총자산 + 기말총자산)÷2}]	9) 업체평균 자산회전율에 대한 해당업체 비율	8.0	A.150%이상 B.100%이상 C. 50%이상 D. 10%이상 E. 10%미만	8.0 7.1 6.2 5.3 4.4
자.영업기간	-	8.0	30년이상 30년미만～20년이상 20년미만～10년이상 10년미만～ 5년이상 5년미만	8.0 8.0 8.0 7.0 6.0

	재무비율에 의한 평가시 유의사항
평가결과 마이너스(-) 수치로 나타내는 경우 최저등급으로 평가하고 업체평균비율이 마이너스(-)의 수치인 항목은 해당업체의 비율이 (+) 수치인 경우에 A등급, (-) 수치인 경우는 E등급으로 한다. 평균비율이 없는 항목은 만점(배점한도)으로 평가한다. 영업기간의 평가방법 - 영업기간은 건설업체가 입찰공고일 현재 보유하고 있는 건설업 면허 취득일 또는 등록일부터 입찰공고일까지 기간을 평가하되 관련협회에서 발급되는 증명서에 의한다. - 보유한 건설업 면허 또는 등록의 변동이 있었던 경우(건설산업기본법 제8조제1항의 규정에 의한 동일한 종류의 건설업 면허를 말함)에는 종전에 보유하였던 건설업 면허 또는 등록의 보유기간을 합산 평가한다. 항목별 평가요소에 적용하는 업계전체 가중평균비율은 관련협회에서 조사·통보하는 최근의 평균비율을 적용한다.

마. 신용평가 등급에 의한 심사방법

㉮ 신용평가등급에 의한 심사방법

○ 신용정보의이용및보호에관한법률 제4조제4항제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급을 기준으로 평가한다.

※ 평가결과가 2개 이상인 경우 사전심사 신청자가 선택하여 제출한다.

○ 신용평가 결과(입찰공고일 이전 평가는 완료되어야 함)는 관련증명서를 심사서류 제출 마감일까지 발주(심사)기관에 직접 제출해야 한다.

○ 신용평가등급으로 평가 신청을 하고 증빙자료를 기한내 제출하지 않는 자는 CCC+(C)이하로 간주하여 평가한다

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기 업 신용평가등급	통과여부
AAA	-	AAA	통과
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA-
A+	A2+	A+
A0	A20	A0
A-	A2-	A-
BBB+	A3+	BBB+
BBB0	A30	BBB0
BBB-	A3-	BBB-
BB+, BB0	B+	BB+, BB0
BB-	B0	BB-
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	탈 락
CCC+이하	C이하	CCC+이하

3. 기술적 공사 이행능력 분야 심사

ꊱ 시공경험 항목 평가

가. 시공경험 평가방법 선택

○ 사전심사의 참가자는 아래 2가지 시공경험 평가방법 중 어느 한가지 방법을 선택하여 심사자료를 제출한다.

		① 45점		동일 실적 평가를 선택한 경우	점수
사전심사 신 청 자 (공동수급체 구성원별)				▪최근 10년간 동일실적 (규모)	18
				▪최근 10년간 동일실적 (금액)	16
				▪최근 5년간 업종실적 (누계금액)	11 (45)
		② 33점		유사실적 평가를 선택한 경우	점수
				▪최근 10년간 유사실적(규모 또는 금액)	22
				▪최근 5년간 업종실적(누계금액)	11

2가지방법중 1가지 선택

※ 점수항목의 (  )는 주계약자관리방식으로 사전심사에 참가한 공동수급체의 배점한도임

○ 단 주계약자 관리방식(공동도급 운용요령에서 허용되는 경우에 한함)으로 사전심사에 참가한 공동수급체 구성원중 전문건설업자가 있는 경우 모든 구성원은 최근 5년간 업종실적으로만 평가한다. 이 경우 전문건설업자가 참여하는 업종에 대한 실적은 일반건설업종의 실적으로 보아 평가한다.

나. 공사의 유형구분

○ 공사를 아래와 같은 유형의 공종으로 구분한다.

구 분	공 종 명
Ⅰ 유형	1) 교량 7) 철도 8) 지하철 9) 터널공사
Ⅱ 유형	11) 쓰레기소각로 12) 폐수종말처리장 13) 하수종말처리장
Ⅲ 유형	2) 공항 6) 항만 14) 준설 17) 관람집회시설 18) 전시시설 19) 공용의 청사 20) 공용주택

○ 위 유형에 분류되지 않은 공종(8개)은 발주자가 공사의 특성, 입찰여건 등을 고려하여 공사유형을 선택하여 입찰공고에 명시한다.

다. 실적 평가 방법

❶ 시공실적 제출 및 심사기준은 [별표1]에 의한다.

❷ 공종별 동일공사 또는 유사공사의 범위는 [별표2]에 의한다.

※ 범위가 없거나 적용이 곤란한 경우 계약담당자가 입찰공고에서 정할 수 있다.

(1) 최근 10년간 동일 또는 유사실적 평가는 당해공사 평가기준규모(금액) 대비 공동수급체 구성원 각각의 동일 또는 유사실적에 시공비율을 곱하여 합산한 실적에 해당하는 등급으로 평점한다.

동일 또는 유사실적 평가 =	공동수급체(A)실적(규모 또는 금액) × 시공비율 + 공동수급체(B) × 시공비율····	×100(%)
	평가기준 규모(금액)

○ 이 경우 평가기준 규모(금액)은 현재 발주하려는 공사의 규모(또는 추정금액)로 한다. 다만, 공사의 특성, 경쟁성 등을 감안하여 현재 발주하는 공사 규모(또는 추정금액)의 1배 이하에서 0.7배 이상의 범위내에서 정하여 입찰공고에 명시할 수 있다.

○ 단독 입찰인 경우 평가기준 규모(금액) 대비 그 업체의 실적에 해당하는 등급으로 평가한다.

(2) 최근 5년간 시공실적 평가시 실적계수는 당해공사의 평가기준금액

｛(추정가격+부가가치세)×5｝대비 공동수급체 각각의 실적금액에 시공비율을 곱하여 합산한 실적금액으로 산정한다.

▪실적계수 =	실적합계(A업체) × 시공비율 + 실적합계(B업체) × 시공비율····
	｛(추정가격 + 부가가치세) × 5｝

▪평    점 = 실적계수 × 11점(주계약자관리방식에 의한 공동수급체는 45점)

○ 복합업종인 경우는 공사예정금액에서 가장 많은 비율을 차지하는 주(主) 업종만을 평가하며 주(主) 업종은 입찰공고에 명시한다.

※ 업종이란 관련법령에서 정하는 업종을 말한다.

(예: 일반공사의 경우 건설산업기본법에 의한 토목공사업, 건축공사업, 조경공사업 등을 각각 업종이라 함)

라. 실적증명서 제출

ⓐ 최근 10년간 당해 공사와 동일한 종류의 공사실적 또는 유사한 종류의 공사실적은 별첨양식(4～6)에 의하여 관련협회 또는 발주기관으로부터 직접 발급받은 실적증명서를 서류제출 마감일 이전까지 해당기관의 계약담당자에게 제출해야 한다.

ⓑ 최근 5년간 업종별 공사실적은 관련협회에서 증명서를 발급받아 서류제출 마감일 이전까지 계약담당자에게 제출해야 한다. 다만, 관련협회에 신고가 연도단위(1. 1～12.31)로 되지 않은 실적은 사전심사 신청자가 발주자로부터 직접 증명서를 발급받아 제출할 수 있다.

※ 연도내에 일부만 누락된 실적은 인정하지 않고 협회의 증명서만으로 평가한다.

ⓒ 발주자로부터 증명서를 직접 발급받는 경우 실적증명방법에 관한 사항은 (별표 1-3)에 의한다.

마. 실적 인정 기준 시점

○ 최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적은 입찰공고일 기준으로 역산하여 최근 10년 이내에 준공검사(동일실적의 기성부분을 유사실적으로 인정하는 경우에는 기성검사)가 완료된 실적에 한하여 인정한다.

○ 최근 5년간 시공실적은 입찰공고일을 기준으로 관련협회에서 확정된 최근 연도부터 역산하여 5년간 실적을 연도단위(1. 1～12.31)로 인정·평가한다.

바. 실적심사시 유의사항

① 이 기준에 동일 및 유사공사 분류가 없거나 적용이 곤란한 경우에 그 범위를 계약담당자가 입찰공고에 반영하여 평가할 수 있다.

② 당해공사에 포함된 교량 또는 터널이 상·하행선으로 구조물이 각각 분리된 경우에는 각각 실적을 인정하여 합산한 규모(또는 금액)를 기준으로 심사대상 여부를 판단한다.

단, 동일한 단위구조물(체)로서 상·하행선 연장이 다른 경우에는 합산연장의 1/2로 한다.

③ 교량공사에 있어서 심사대상 교량과 비심사대상이 혼합된 경우 평가기준규모 또는 금액은 심사대상요건 이상이 되는 각 교량을 합산하여 적용하되 각 심사대상 교량의 등급이 서로 다른 경우에는 상위등급으로 적용한다.

④ 지하철공사의 경우 연장은 교행선에 관계없이 시점과 종점구간으로 한다.

⑤ 항만공사의 경우 외곽시설과 계류시설이 복합된 경우 복합공사 추정가격이 100억원 이상을 사전심사대상으로 한다.

⑥ 용도가 복합된 건물의 실적은 건축법령상의 용도를 기준으로 산정하며, 공용부분 등은 아래와 같이 평가한다.

⑥-1) 주차장, 기계실 등 공용부분은 당해건물의 주용도에 포함(용도별로 공용부분이 구분된 경우에는 그 내용에 따라 평가)한다. (이 경우에도 주차장은 공용부분으로 본다)

⑥-2) 근린생활시설은 당해건물의 주 용도에 포함한다.(다만, 근린생활시설이 주 용도인 경우는 근린생활시설로 한다)

⑥-3) 동일건물에서 각 용도별 면적의 합계가 1,000㎡미만인 시설은 당해 건물의 주용도 시설에 포함한다.

※ 주 용도란 동일 건물내에서 면적이 큰 시설을 말한다.

⑦ 건축물의 용도분류는 이 기준에 따로 정하지 아니한 경우 건축법령의 규정에 준한다. 단, 공동주택의 경우는 1건으로 발주된 공사중 16층 이상인 건물(동)이 있는 경우에는 전체 연면적의 합계로 한다.

⑧ 당해공사가 복합 공종으로 구성되어 규모(길이, 면적, 용량 등)로 비교가 곤란한 경우에는 금액으로 비교한다.

사. 시공경험 심사기준

(1) 사전심사 신청자가 ꡔ동일실적ꡕ을 제출한 경우

① 심사기준

심사항목	평가요소	배점	평가등급(추정가격 기준)			평점
			Ⅰ유형	Ⅱ유형	Ⅲ유형
가.최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적	1)규모 (길이 또는 용량 및 면적 등 기준)	18.0	A.200%이상 B.165%이상 C.110%이상 D. 55%이상 E. 15%이상	A.200%이상 B.150%이상 C.100%이상 D. 50%이상 E. 10%이상	A.180%이상 B.135%이상 C. 90%이상 D. 45%이상 E. 10%이상	18.0 15.9 13.9 11.9 9.9
	2)금액(실적인정 규모이상공사(종)의 각각 준공금액의 합계액) : 관급자재 포함	16.0	A.200%이상 B.165%이상 C.110%이상 D. 55%이상 E. 15%이상	A.200%이상 B.150%이상 C.100%이상 D. 50%이상 E. 10%이상	A.180%이상 B.135%이상 C. 90%이상 D. 45%이상 E. 10%이상	16.0 14.2 12.4 10.6 8.8
나.최근5년간 공사실적	4)입찰공고시 해당업종 명시	11.0	▪평점 = 11 × 실적계수 실적합계액 ▪실적계수 = ꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲ (추정가격+부가가치세)×5
가.주계약자관리방식에 의한 실적 평가	5)입찰공고시 해당업종 명시	45.0	▪평점 = 45 × 실적계수 실적합계액 ▪실적계수 = ꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲ (추정가격+부가가치세)×5

② 동일한 종류의 실적인정 범위 : < 별표 2 >에 의한다. 단, 동일실적인정 범위가 없거나 이 기준으로 적용이 곤란한 경우 계약담당자가 입찰공고에 동일실적 인정 범위를 따로 정한다.

③ 최근 5년간 공사실적은 복합업종인 경우 공사예정금액을 기준으로 가장 많은 금액비율을 차지하는 주(主) 업종의 실적만을 평가한다. 이 경우 공사예정금액, 주(主)업종 및 주(主)업종의 공사예정금액은 입찰공고에 별도로 명시한다.

(2) 사전심사 신청자가 ꡔ유사실적ꡕ을 제출한 경우

① 심사기준

심사항목	평가요소	배점	평가등급(추정가격 기준)			평점
			Ⅰ유형	Ⅱ유형	Ⅲ유형
가.최근 10년간 당해공사와 유사한 종류의 공사실적	금액 또는 규모 (계약담당자가 선택)	22.0	A.200%이상 B.165%이상 C.110%이상 D. 55%이상 E. 15%이상	A.200%이상 B.150%이상 C.100%이상 D. 50%이상 E. 10%이상	A.180%이상 B.135%이상 C. 90%이상 D. 45%이상 E. 10%이상	22.0 19.5 17.0 14.5 12.1
나.최근 5년간 공사실적	복합업종인 경우 입찰공고시 평가대상 업종 명시	11.0	▪평점 = 11 × 실적계수 실적합계액 ▪실적계수 = ꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲ (추정가격+부가가치세)×5

② 최근 10년간 유사실적의 범위는 < 별표 2 >에 의한다. 단, 유사실적 인정범위가 없거나 이 기준으로 적용이 곤란한 경우에는 게약담당자가 입찰공고에 유사실적 인정범위를 따로 정한다.

③ 최근 5년간 공사실적은 공사예정금액에서 가장 많은 비율을 차지하는 주(主) 업종만을 평가하며 예정금액과 주(主)업종 및 주(主)업종의 공사예정금액은 입찰공고에 명시한다.

④ 최근 10년간 당해공사와 유사한 종류의 공사실적(유사실적)을 평가하는 경우 규모로 평가할 지 아니면 금액으로 평가할 것인지 여부는 계약담당자가 경쟁성, 공사의 특성 등을 감안하여 선택하여 입찰공고에 명시한다.

ꊲ 기술능력 심사

(1) 심사기준

심 사 항 목	평 가 요 소	배점	평 가 등 급	평점
가.당해공사의 시공에 필요한 기술자 보유상황 (업체 보유 인력으로 평가)	1)해당공종 경력기술자	14.0	A. 4.0이상 B. 3.0이상 C. 2.0이상 D. 1.0이상	14.0 11.9 9.8 7.7
	2)일반기술자	10.0	A. 15인이상(12인 이상) B. 12인이상( 9인 이상) C. 10인이상( 6인 이상) ※ ( )내는 준설공사기준임	10.0 7.8 5.5
	3)시공지원 기술자	6.0	A. 4인이상(2인 이상) B. 4인미만(2인 미만) ※ ( )내는 준설공사기준임	6.0 3.3
나.신기술개발․활용 실적 (공동수급체는 대표자만 평가)	4)신기술 개발	1.0	A. 2건 이상 B. 1건	1.0 0.6
	5)신기술 활용 실적	3.0	A.60억원 이상 B.60억원미만 10억원이상 C.10억원미만 1억원이상 D. 1억원미만	3.0 2.6 2.2 2.0
다.기타 당해공사 시공에 필요한 사항	6)당해공사의 동일실적 이상으로 준공기한 경과정도	3.0	A. 2년이내 시공실적 B. 5년이내 시공실적 C. 7년이내 시공실적 D.10년이내 시공실적	3.0 2.5 2.0 1.6
라.최근년도 건설부문매출액에 대한 건설부문 기술개발투자비율	7)업체평균 건설부문기술개발투자비율에 대한 해당업체 건설부문기술개발 투자비율	8.0	A.200%이상 B.100%이상 C. 50%이상 D. 10%이상 E. 10%미만	8.0 7.1 6.2 5.3 4.4

주) 1. ‘나’ 목은 건설신기술과 환경신기술을 합산하여 평가하며, 신기술 보유업체를 기준으로 평가한다.

2. ‘다’ 목에 의한 기간계산은 발주공사의 입찰공고일기준 준공일(장기계속공사·계속비공사는 총공사 최종준공일) 까지의 기간으로 평가하며 당해 발주기관에 제출된 실적중 가장 최근에 준공한 실적을 대상으로 평가한다.

3. 주계약자관리방식에 의한 공동수급체중 전문건설업자가 있는 경우 그 전문건설업체는 “라” 항목만 평가하고 나머지 항목은 만점(배점한도)으로 평가한다.

4. 주계약자관리방식에 의한 경우로서 구성원중 전문건설업체가 있는 경우 공동수급체의 “다”항목에 대한 평가시에는 입찰참가시 제출한 실적으로 평가하되, 실적제한을 하지 않는 경우 계약담당자는 입찰참가자로 하여금 현재 발주하고자 하는 공사의 규모의 0.5배 이상규모의 동일실적을 제출토록 하여 그 실적으로 평가하며 실적을 제출하지 않는 경우 0점처리 한다.

(2) 기본원칙

① 최근년도 건설부문 매출액에 대한 건설부문 기술개발투자비율(전기·정보·통신·소방공사 등의 업체인 경우 전기·정보통신·소방부문 등의 매출액 및 기술개발투자 비율을 의미한다. 이하 “기술개발투자비율”이라 한다.)은 2-라-㉮ 결산서로 평가한다.

② “신기술개발·활용실적” 평가는 다음 각호에 의한다.

㉮ 건설기술관리법 제18조, 환경기술개발및지원에관한법률 제7조의 규정에 의거 신기술로 지정·고시된 실적에 의한다.

㉯ 심사서류 제출일 현재 보유하고 있는 실적으로 평가하며, 보호기간이 경과된 실적은 평가에서 제외한다.

㉰ 법인명의로 개발한 실적으로 평가하며, 공동개발의 경우 개발업체 각각 인정한다.

㉱ 활용실적은 “한국건설신기술협회”, “환경관리공단”으로부터 발급된 증명서에 의한다.

㉲ 활용실적은 입찰공고일 기준으로 역산하여 직전년도까지의 활용된 누계금액으로 평가한다.

(3) 공동수급체의 심사방법

① 기술능력 평가의 심사항목중 기술자 보유평가는 공동수급체 각각의 보유내용에 시공비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

※ 단독 입찰인 경우 보유내용대로 평가한다.

② 기술개발투자비율 평가는 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 평가점수에 시공비율을 곱한 후 이를 합산하여 평가한다.

③ 신기술 개발·활용실적은 공동수급체 대표자만 평가한다.

(4) 증명서 제출방법

○ 건설기술자의 종류 및 보유내용은 건설기술자 보유증명서 <별첨양식 8～9>에 의하며, 해당 공종 경력 기술자, 일반 및 시공지원기술자의 증명은 입찰공고일 현재 ꡔ한국건설기술인협회ꡕ에서 발급 받거나 동 협회의 전산망을 통하여 제공받은 기술자 보유증명서에 의하여 평가한다.

(5) 경력기술자의 심사방법

○ <별첨양식 8>의 일반기술자로서 당해 사전심사 대상공사와 동일 또는 유사한 종류의 공사현장에서 3년이상(자격취득 前, 後 포함) 종사한 기술자에 대하여는 다음의 기술자 등급계수, 경력계수 및 관리능력계수를 곱하여 산정한다.

구 분	적 용 기 준
등급계수	특급기술자 1.0, 고급기술자 0.75, 중급기술자 0.5, 초급기술자 0.25
경력계수	3년이상 1.0, 5년이상 1.5, 10년이상 2.0
관리능력계수	2년미만 1.0, 2년이상 1.1, 5년이상 1.3

○ 건설기술자의 등급구분은 건설기술관리법령 등에 의거 설립된 ꡔ건설기술인협회ꡕ, ꡔ전력기술인협회ꡕ 등 관련기관의 기술자 등급구분을 기준으로 한다.

산  정  예  시

	< 기술자 보유 >
￭ 특급기술자 1인 (경력 3년) ￭ 고급기술자 1인 (경력 3년) ￭ 중급기술자 1인 (경력 3년)

▪특급기술자 : 1인 × 1.0(등급계수) × 1.0(경력계수) × 1.1(관리능력계수) = 1.1

▪고급기술자 : 1인 × 1.0(경력계수) × 1.1(관리능력계수) = 1.1

▪중급기술자 : 1인 × 1.0(경력계수) × 1.1(관리능력계수) = 1.1

⇒ 1.1(특급) + 1.1(고급) + 1.1(중급) = 3.3(B등급)

ꊳ 시공평가 결과의 심사

(1) 기본원칙

① 당해 입찰참가자격 심사를 위해 제출한 시공실적(동일 또는 유사실적)에 대하여 건설기술관리법 제36조의 규정에 따라 ꡔ시공평가 결과ꡕ를 적용한다.

※ 단 주계약자관리방식에 의한 공동수급체는 입찰참가시 제출한 동일실적으로 시공평가 결과를 심사한다. 다만, 입찰참가시 동일실적으로 실적제한을 하지 않은 경우 계약담당자는 사전심사참가자에게 현재 발주하려는 공사규모의 0.5배 이상 규모의 동일실적을 제출토록 하여 그 실적의 시공평가 결과로 평가한다.

이 경우 실적을 제출하지 않는 공동수급체는 0점처리 한다.

② 공동수급체에 대한 심사를 하는 경우 공동수급체 모두의 공사실적에 대한 시공 평가결과를 산술평균하여 산정한 결과에 해당하는 등급을 적용한다.

③ 공동도급(공동이행방식)으로 이행한 실적에 대한 ꡔ시공평가 결과ꡕ는 공동수급체 구성원도 대표자가 받은 시공평가 결과로 심사한다.

④ 시공경험중 시공평가결과가 없는 경우 아래와 같이 평가한다.

ꆉ 건설기술관리법령의 규정에 의한 시공평가 대상 공사로서 평가자료가 없는 경우 80점을 적용한다.

ꆊ 건설기술관리법령의 적용을 받지 아니하는 공사 또는 해외에서 시공한 공사는 90점으로 평가한다.

(2) 심사기준

배 점	시 공 평 가 결 과		평 점
	Ⅱ유형공사	Ⅰ,Ⅲ유형공사
10.0	A. 90점이상	A. 90점이상	10.0
	B. 85점이상	B. 85점이상	9.0
	C. 80점이상	C. 75점이상	8.0
	D. 75점이상	D. 70점미만	7.0

(3) 제출서류

○ 건설기술관리법 제36조의 규정에 의한 시공평가결과 자료로서 발주기관의 장이 발급한 증명서를 서류제출 마감일까지 제출한다.

(4) 감점처리

○ 시공평가 대상 공사의 하자기간 내에 하자보수를 연간 2회 이상 실시한 사실이 있는 경우 해당실적의 시공평가 결과 점수에서 2점 감점처리 한다.

ꊴ 신인도 평가

(1) 기본원칙

○ 단독입찰인 경우 사전심사 대상자의 신인도 점수를 산정하여 적용한다.

○ 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원별로 산출한 신인도 평가 점수에 각각의 시공비율을 곱하여 이를 합산한다.

(2) 심사기준(평가기준일 : 입찰공고일)

심사항목	배점 한도	평 가 방 법	최고(저) 한도
1. 최근 1년간 건설교통부장관이 협력업자와의 협력관계를 평가한 결과 그 실적이 우수한 자	2.0	평점 90점이상인 자	2
	1.5	평점 80점이상 90점미만인 자
	1.0	평점 70점이상 80점미만인 자
	0.5	평점 60점이상 70점미만인 자
2. 최근 1년간 건설산업기본법에서 정한 벌금이상의 행정형벌, 영업정지, 영업·면허·등록 취소처분 또는 과징금부과 처분을 받은자	-0.5	3천만원미만의 과징금 부과처분을 받은 사실이 있는 자	-2
	-1	3천만원이상의 과징금 부과처분을 받은 사실이 있는 자
	-2.0	벌금이상 행정형벌(집행유예 포함), 영업정지(처분기간 만료후 1년간 적용), 영업·면허·등록 취소(말소) 처분을 받은 사실이 있는자
3. 최근 1년간 공정거래위원회로부터 불공정하도급거래행위로 과징금부과처분을 받은 사실이 있는 자	-1.0	과징금부과 처분을 받은 사실이 있는 자	-3
	-2.0	과징금부과 처분을 2회 받은 사실이 있는 자
	-3.0	과징금부과 처분을 3회이상 받은 사실이 있는 자
4. 직전년도의 노동부장관이 고시한 업체별 건설재해율이 건설업체의 평균재해율을 미달하게 된 자	2.0	평균재해율 0.4배이하	2
	1.0	평균재해율 0.7배이하
	0.	평균재해율 1.0배이하
5. 최근 2년간 입찰 및 계약이행 과정에서의 부정행위로 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 자	-1.0	지방계약법령 또는 다른법령에 의하여 부실시공, 담합행위, 입찰·계약서류 위조 또는 허위제출자, 입·낙찰 또는 계약이행관련 뇌물제공자로서 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 자	-1.0

6. 건설재해 및 제재 처분	5)최근 1년동안 산업안전보건 법령에 의한 산업안전보건관리비 사용의무를 위반한 자	-0.5	과태료 처분을 받은 사실이 있는 자	-1
		-1.0	과태료 처분을 2회 이상 받은 사실이 있는 자
	6)최근 1년간 환경관련법령에 의한 벌금이상의 행정형벌, 영업정지, 과징금 이상의 처벌을 받은 자	-0.5	과징금 또는 영업정지 처분을 받은 사실이 있는 자	-1
		-1.0	벌금이상의 행정형벌(집행유예 포함)을 받은 사실이 있는 자
7. 부실벌점	7)건설교통부장관이 평가 통보한 부실벌점(최근 2년간 건설업체별 누계평균 부실벌점)	-1	2점이상 10점미만	-3.0
		-2.0	10점이상 15점미만
		-3.0	15점 이상
8. 기타	8)최근 1년간 당해 자치단체에서 실시한 공사입찰 또는 계약이행과정에서 허위사실 유포나 부당한 이의제기로 계약행정 지연 등 계약질서를 문란시켜 서면 주의통보를 2회이상 받은 사실이 있는 경우	-0.5	2회이상 받은 경우	-1.0
		-1.0	4회이상 받은 경우

(3) 시행일 적용기준 특례

○ 심사항목 5는 2006. 1. 1 이후 사실로 인하여 2006. 1. 1 이후 부정당업자 제재 처분을 받은 사항부터 적용한다.

○	심사항목 8은 2006. 1. 1 이후 발생한 사실로 인하여 서면주의 통보를 받은 경우에 한한다.

(4) 신인도 평가시 유의사항

① 업종구분 없이 사업자별로 평가한다.

② 1개의 업체가 신인도평가시 동일 심사 항목내에서 가점 또는 감점이 중복되는 경우에는 절대값으로서 가장 큰 평점만 적용한다.

③ 벌금형이상의 처벌을 받은 자에 대한 감점적용은 형이 확정된 사항을 당해 발주기관에서 확인하여 적용한다. 이 경우 소송 등으로 형의 효력이 정지되었다가 재개된 경우 재개일을 기준으로 판단한다.

④ 각 심사항목의 신인도평가는 입찰공고일 기준 최근 1년 심사항목(항목 5 및 7의 경우는 2년) 이내에 당해사실에 대한 행정처분일, 지정일 등을 기준으로 하며, 벌금형 이상의 중한 처벌을 받은 경우에는 형의 확정일을 기준으로 적용한다.

⑤ 관련법령에 의하여 사전 심사신청자가 분할, 합병, 사업양수도를 한 경우에 신인도 평가항목은 그 권리·의무를 승계받은 자가 각각 승계된 것으로 본다.

※ 합병의 경우 합병후 신설된 업체, 분할의 경우 권리·의무를 승계받은 업체, 사업양수도의 경우 해당업종을 양수한 자를 말함

⑥ 전기공사, 정보통신공사, 전문공사 및 소방공사는 심사항목 6에 대하여만 평가한다.

⑦ 주계약자관리방식에 의한 공동수급체중 전문건설업자가 있는 경우에는 심사항목 ⑥에 대하여만 평가한다.

Ⅵ. 입       찰

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

○ 계약담당자는 입찰참가자격 사전심사에서 통과한 업체를 대상으로 입찰을 실시한다.

- 입찰참가자격 사전심사에서 탈락된 자가 입찰에 참가한 경우 그 참가자는 시행규칙 제42조 제1호의 규정에 따라 입찰무효처리 한다.

※ 이 경우 입찰무효에 해당하는 자가 복수예비가격을 추첨했다 하더라도 특별한 사유가 없는 한 그 입찰은 계속 진행한다.

○ 입찰을 실시하는 경우 예정가격은 “지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령”(행정자치부예규)과 전자입찰을 하는 경우 지정정보처리 장치를 관리하는 자가 전자입찰 특별유의서 등 입찰집행에 필요한 사항을 정한 경우에는 그에 따른다.

○ 계약담당자는 특별한 사유가 없는 한 입찰 마감후 2시간 이내에 개찰을 실시한다.

Ⅶ. 입찰참가자격 사전심사 공사의 적격심사기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 배점기준 및 심사방법

심사분야

평  가  방  법

배점

계

100

①경영상태

○ 재무제표 등에 의한 평가 = 사전심사기준에 의한 평가×13/100

○ 신용등급에 의한 평가 = <별표3>에 의한 경영상태평점×13/35

※ 공동수급체 평가 : 구성원 각각 평가점수에 시공비율을 곱한후 이를 합산

13

②기술이행

능력

27

PQ기준에 의하여 산정된 평점 × ꠲꠲꠲꠲꠲

100

27

③하도급관리계획의 적정성평가

지방자치단체시설공사적격심사세부기준에 의한 평가

(추정가격 100억원 이상 500억원 미만)

12

④자재및인력조달 가격의 적정성

〃

14

⑤시공여유율

〃

4

⑥입찰가격

▪평점 = 30-	(	88	-	입찰가격	)	× 100
		100		예정가격

▪││는 절대값 표시임

▪입찰가격을 예정가격으로 나눈결과 소숫점 이하는 소숫점 다섯째자리에서 반올림한다.

▪최저평점은 2점으로 한다.

30

※ ① 주계약자관리방식에 의한 공동수급체의 경우 하도급관리계획의 적정성은 배점한도(만점)를 적용하여 평가한다.

② 주계약자관리방식에 의한 공동수급체의 경우 시공여유율은 공동수급체 구성원중 전문건설업자는 배점한도(만점)로 평가한다.

2. 적격심사에 필요한 서류제출 요구

① 계약담당자는 당해공사의 최저 낙찰하한율 미만인 업체를 제외하고 최저가로 입찰한 자 순으로 기한을 정하여 아래 서류제출을 요구한다.

㉮ 하도급관리계획서

㉯ 시공여유율 확인서

② ①에도 불구하고 계약담당자는 기 제출된 서류가 유효기한 內 있는 경우에는 그 자료제출을 생략하게 할 수 있다.

3. 낙찰자결정

① 심사분야별 평점결과를 모두 합산한 마지막 단계의 종합평점에서 소수점 셋째자리 이하 숫자가 있는 경우 셋째자리에서 이를 반올림한다.

② 계약담당자는 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정한다.

4. 시설공사적격심사세부기준 준용

○ 이외의 사항은 지방자치단체 시설공사적격심사세부기준 제5조, 제6조제2항, 제7조, 제8조를 준용한다.

Ⅷ 심사 기준 적용 일

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 이 예규는 시행령 및 시행규칙 입찰공고 되는 입찰       참가자격사전심사 대상공사중 추정가격이 200억원        미만의 공사에 적용한다

별표 및 별첨양식

《 별    표 》

1. 시공실적 제출 및 심사기준

2. 공종별 동일공사 및 유사공사 범위

3. 신용평가등급표

《 별첨양식 》

1 사전심사 신청서

2. 공동수급체(또는 단독) 현황표

3. 업 체 현 황 조 서

4. 공종별 동일공사 및 유사공사 실적 명세서

5. 시설공사 준공실적증명서

5-1 전기(정보통신)공사 준공실적 증명서

7. 시설공사(5)년간 시공실적 명세서

7-1 시설공사 준공실적

8. 건설기술자 보유증명서

8-1 건설기술자 보유현황표

9. 건설기술자 경력사항 확인서

10. 경영상태 등의 확인서

11. (최초,월말,반기,년말)결산서 감사보고서

[별  표 1]

시공실적 제출 및 심사기준

Ⅰ. 최근 10년간 동일한 종류 및 유사한 종류의 공사실적 인정기준

1. 동일한 종류 및 유사한 종류의 공사실적 범위

○ [별표2]에서 정한 범위를 적용한다. 다만, 부분시공에 따른 유사실적 인정은 4-⑤에서 정한 방법에 따른다.

○ [별표2]에서 정한 범위가 없거나 적용이 곤란한 경우 계약담당자가 입찰공고에 별도로 정하여 심사할 수 있다.

2. 시공실적의 증명방법

가. 실적증명서 양식은 본 기준의 [별첨양식] 의한 증명을 원칙으로 한다.

① 발주기관에서 직접 실적증명서를 발급받아 제출함을 원칙으로 하되, 관련협회에서 자료를 관리하고 있어 증명서 발급이 가능한 경우에는 관련협회의 증명서로 심사가 가능하다.

② 국외공사실적인 경우에는 해외건설협회의 확인서 또는 증명서에 의한다.

나. 외국인 건설업자가 외국에서 시공한 공사는 건설산업기본법시행규칙 제22조 제2항제1호바목의 규정에 의한 방법으로 하되, 다른 법령의 적용을 받는 공사의 경우에도 이를 준용한다.

다. 하도급공사

- 가 및 나의 방법에 따라 증명하되, 원도급자의 증명이 추가되어야 한다.

라. [별첨양식]에 의한 실적증명이 곤란하거나 실적내용의 확인이 곤란한 경우 발주기관의 계약담당자가 일정한 서식을 정하여 실적증명서의 제출을 요구할 수 있다.

3. 시공실적증명에 필요한 관련서류

가. 발주자가 법인·개인이거나 자체공사인 경우는 인·허가서류 및 공사가 준공되었다는 관계서류와 부가가치세공급가액 증명서(도급계약서 포함) 단, 면세사업자 이거나 부가가치세가 관련법령에 따라 면제되는 경우에는 부가가치세 공급가액증명서를 제외할 수 있음

나. 건축공사 실적의 경우는 건축물의 용도에 따른 면적이 기재된 관계서류(국내공사의 경우 건축물대장)를 제출

다. 시공실적증명서에 공사금액(도금액 및 관(지)급자재대금)이 기재되지 않는 경우는 투입된 공사금액을 입증할 수 있는 관계서류 원본 제시 및 사본 제출

라. 공동도급실적의 경우는 계약서와 공동수급협정서 원본 제시 및 사본 제출

마. 대한민국외(外) 공사인 경우는 대한민국 외국환은행에서 발행하는 준공일 기준 매매기준율증명서 제출

바. 시공실적증명서 및 관련서류가 외국어로 작성된 경우는 한국어 번역 및 공증서류 제출

4. 시공실적 심사기준

가. 공통사항

❶ 심사의 대상은 당해공사와 동일한 종류 및 유사한 종류의 공사 준공부분 시공에 대한 유사실적 인정의 경우 기성실적으로 한다.

❷ 시공실적 증명서와 실제시공내용이 다른 경우 실제시공한 내용을 기준으로 시공실적을 평가한다.

❸ 심사자료는 증명서 발급자가 발급한 내용을 기준으로 심사함을 원칙으로 한다. 다만, 증명서 발급자가 발급한 증명서 내용이 본 심사기준의 증명방법과 상이하거나 또는 실제 시공한 내용과 다르게 발급되거나, 오류, 불명확 등이 있는 경우 기한을 정하여 보완요구를 한 뒤 보완이 되지 않는 경우에는 그 실적은 심사에서 배제한다.

❹ 계약담당자는 입찰공고에서 정한 실적인정기준과 부합여부를 확인한다.

❺ 제출된 실적증명서등의 심사시 설명·확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 회사에 있다.

나. 시공실적 내용

① 동일 및 유사 공사실적규모 인정방법

‣1건의 동일 또는 유사한 용도의 단위구조물(체)로서 동 공사의 인정기준규모에 해당되는 경우에 한하여 실적으로 인정하며, 이 경우 1건이라 함은 시공실적 인정기준에 부합되는 동일구조물(체)을 말한다.

② 동일 및 유사공사의 실적금액 인정

ⓐ 나-①에 의한 실적인정 규모에 해당하는 공사금액을 실적금액으로 인정하며 도급자설치관급(지급)자재 금액을 포함한다. 다만, 준공금액·관급금액 중 미기재 하거나 불분명한 부분은 인정하지 아니한다.

ⓑ 국외공사인 경우에는 준공일 기준외국환거래법에 의한 기준환율(매매기준율)로 환산한다.

③ 공동이행도급으로 계약하여 시공한 실적 인정

ⓐ 공동이행방식으로 이행한 실적은 ⓑ의 방법으로 시공한 경우가 아닌 경우 시공비율에 해당하는 규모(또는 금액)를 실적으로 인정한다.

ⓑ 공동수급체가 발주기관의 승인을 받아 공사를 분리하여 시공한 경우로서, 입증서류(공동수급체의 시공내용을 기재하고 구성원 전원이 기명날인하고 발주기관이 증명한 실적증명서, 발주기관의 분리시공 승인서류 등)를 제출하면 실제 시공한 내용으로 실적을 인정한다. 이 경우 동일건에 대하여 ⓐ의 실적인정방법과 ⓑ의 방법으로 중복하여 증명서를 발급할 수 없다.

④ 분담이행방식으로 이행한 실적은 분담하여 시공한 내용대로 인정한다.

⑤ 주계약자관리방식에 의하여 시공한 실적은 다음과 같이 실적을 인정한다.

ⓐ 일반건설업자가 주계약자로서 다른 전문건설업자와 분담하여 시공하는 경우 전문건설업자가 시공한 실적(금액)에 해당하는 실적(금액)을 주계약자의 실적에 가산하여 인정한다.

ⓑ 일반건설업자가 주계약자로서 다른 일반건설업자와 분담하여 시공하는 경우 다른 일반건설업자가 시공한 실적(금액)의 2분의 1에 해당하는 실적(금액)을 주계약자의 실적에 가산하여 인정한다.

ⓒ 주계약자가 아닌 공동수급체 구성원은 분담하여 시공한 실적만큼 각각 실적으로 인정한다.

⑥ 공사의 일부분을 하도급한 경우의 실적인정

ⓐ 일반건설업자가 일반건설업자(특수건설업자 포함)에게 하도급한 경우 하도급을 준 원도급자의 실적인정은 하도급을 제외한 부분만 실적으로 인정하며, 하수급자인 일반건설업자(특수건설업자 포함)의 실적은 하수급하여 시공한 부분에 대하여만 실적으로 인정한다.

ⓑ 철강재설치공사에 해당하는 공사를 ‘97년 7월 10일 이전에 철강재설치공사업자(특수건설업자)에게 하도급한 경우 원도급자의 실적인정은 철강재설치공사부분을 제외한 부분만 실적으로 인정하며 이 경우에 해당하는 실적은 동일공사 인정에서 제외한다.

ⓒ 일반건설업자가 전문건설업자에게 하도급한 경우에는 원도급자는 전체실적을 하수급자(전문건설업자)는 하도급받아 시공한 부분만 실적으로 인정한다.

※ 이 경우 건설산업기본법령에 따라 일반건설업과 전문건설업의 겸업이 가능한 업종을 일반건설업자가 원도급한 복합업종 실적중 겸업부분 실적만을 분리하여 전문건설업자만 참가하는 경쟁입찰에서 실적으로 인정할 수 없다.

⑦ 공사의 부분시공에 대한 유사 실적 인정

가) 당해 공사와 동일한 종류의 공사로서 입찰공고일 기준 총공사 예정공정과 실행공정을 각각 50%를 초과한 경우에는 발주기관의장이 확인·증명한 완성부분 실적에 한하여 유사한 종류의 공사실적으로 인정한다.

ⓐ 공동도급 또는 하도급하여 준공한 실적이 1건공사로 인정되지 않더라도 실제 시공한 실적금액이 당해 공사대비 50%이상이거나, 금회 발주공사의 50%이상에 해당되는 경우에는 유사한 종류의 공사실적으로 인정한다.

ⓑ 기존 구조물의 보수·보강 등 동일 구조물의 일부분만을 시공한 경우 당해 발주공사가 보수·보강 공사인 경우에 한하여 유사 실적으로 인정한다.

⑧ 연차별로 발주하여 준공한 실적 인정

동일구조물 공사를 발주청(자)이 연차별로 발주 및 계약하여 준공한 계속공사 경우로서 입찰공고일 기준 최근 10년 이내에 마지막 연차의 공사를 준공한 경우 전체 연차의 시공분 중 동일한 용도의 구조물(체)를 1건 실적으로 인정한다. 이 경우 각 단위구조물(체)별로 공사규모 및 준공금액이 명시된 시공실적증명서(별첨양식5～5-1)의 (주) 에 의한 서류가 첨부되어야 한다.

⑨ 장기계속공사(계속비공사)의 실적 인정방법

시공중인 장기계속공사(계속비공사)는 원칙적으로 전체공사(총공사)가 준공되어야 실적으로 인정하되 행정자치부예규 ‘공사계약일반조건’ 제34조 또는 제35조 에서 정하는 바에 따라 발주기관에서 인수하여 사용관리중인 시설물에 대하여는 그 부분에 대하여 실적으로 인정한다.

시공자격 유·무에 따른 실적 인정

ⓐ 건설산업기본법령(구 건설업법) 등 관련법령에 의거 당해공사 시공에 필요한 업종에 등록하고 시공한 공사실적만 인정한다.

ⓑ 관련법령의 제·개정으로 등록업종(면허) 분류가 변경된 경우에도 당해 공사의 시공당시를 기준으로 등록(면허)사항을 충족하고 시공된 경우에만 실적으로 인정한다.

합병 등에 따른 실적 인정

ⓐ 건설공사관련법령의 규정에 따른 합병 등을 한 자(업체)의 실적은 합병 등에 따른 권리·의무를 포괄적으로 승계하였다는 관련서류를 발주기관에 제출된 경우에는 다음과 같이 평가한다.

1)합병후 존속되거나 신설된 자(법인)의 실적은 소멸된 자의 실적을 승계한 것으로 보아 합산하여 평가한다.

2)분할의 경우에는 권리·의무를 승계받은 업체의 실적으로 본다.

3)사업양수도의 경우에는 해당업종을 양수한 자의 실적으로 평가한다.

ⓑ 다른 법령의 규정에 합병 등에 따른 실적인정방법을 별도로 정한 경우에는 당해 업종별 법령에 따라 처리한다.

공동수급체 구성원의 부도 등에 따른 실적인정

ⓐ 시공중 공동수급체 구성원의 부도 등으로 공동도급비율이 변경된 경우에는 변경되기 이전까지 시공한 부분은 변경되기 이전 시공비율을 곱하여 실적을 산정하고 변경된 이후의 시공부분은 변경된 공동도급비율을 적용하여 실적을 산정한 후 합산한다.

ⓑ 시공중에 부도 등으로 공동수급체 구성원의 일부가 잔여공사를 시공된 경우에는 잔여공사중 자기가 실제로 시공한 부분에 한하여 실적으로 인정한다.

Ⅱ. 최근 5년간 업종별 실적(누계금액) 인정기준

1. 관련법령에 따라 입찰참가자가 매년 정기적으로 관련협회에 신고한 실적중 관련협회에서 확정한 최근연도를 포함하여 5년간 실적누계액의 증명서에 의하여 평가한다.

2. 관련협회에서 실적관리가 되지 않은 업체의 경우에도 제1호와 동일한 내용 및 기준으로 발주기관(발주자)으로부터 직접 발급받은 실적증명서에 의하여 평가한다. 이 경우 연도단위로 협회신고와 미신고가 혼재한 경우에는 협회증명상의 실적과 직접 발급받는 실적을 합산한다. 다만, 1회계연도 내(內)의 실적에 대하여 관련협회에 실적신고시 누락 신고한 경우의 당해 1개 연도실적은 관련협회증명서 실적만으로 평가한다.

3. 제2호 중 입찰참가자가 발주기관(발주자)으로부터 직접 실적증명서를 발급받는 경우 실적증명방법은 <별표1>Ⅰ제2호를 준용하되, 발주기관의 관급 및 지급자재금액은 실적에서 제외한다.

4. 주계약자관리방식에 의한 실적의 인정은 Ⅰ - 4 - 나 - ⑤의 방식에 의하여 업종실적을 인정한다.

5. 주계약자관리방식에 의한 공동수급체의 구성원중 전문건설업자가 있는 경우 그 전문건설업자가 시공에 참여하고자 하는 업종(예 : 철강재설치공사업)을 평가하고자 하는 일반건설업자의 평가대상 업종으로 보아 평가한다.

Ⅲ. 실적증명서 발급요령

○ 자치단체의 실적증명서 발급요령은 지방자치단체의 시설공사적격심사세부기준 <별표1-1>을 준용한다.

[별  표 2]

공종별 동일공사 및 유사공사 범위

구 분 공 종	최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적	최근 10년간 당해공사와 유사한 종류의 공사실적
1) 교 량
A. ․현수교, 사장교 ․경간 200m 이상포함교량	◦길이200m이상 A등급 교량 (단 현수교, 사장교는 100m이상)	◦길이200m이상 B등급 교량
B. ․연육교, 연도교, 해상교량, 아치교, 트러스교 ․경간 200m 미만 100m이상 포함교량	◦길이200m이상A․ B등급 교량 (단 현수교, 사장교는 100m이상)
C. ․경간 50m 이상 포함 교량, 1,000m이상의 일반교량(경간 10m이상)	◦길이100m이상 A·B·C등급 교량
D. ․500m이상의 일반교량 (경간 10m이상)	◦길이100m이상 A·B·C·D등급 교량
2) 공항 가. 활주로, 유도로, 계류장 나. 청사 (여객 및 화물터미널)	◦10,000㎡ 이상의 활주로, 유도로, 계류장공사	◦도로폭 4차로 이상과 길이 1km이상이 포함된 고속도로, 국도의 신설공사 (확.포장공사 포함) ※ 면적으로 환산 적용
	ㅇ공항청사, 철도역사, 여객자동차터미널, 화물터미널, 항만 및 종합여객시설로서 3,000㎡이상의 건축공사	ㅇ3,000㎡ 이상의 지하철 역사
3) 댐	입찰공고에서 정한다.

구 분 공 종	최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적	최근 10년간 당해공사와 유사한 종류의 공사실적
4)에너지저장시설공사	입찰공고에서 정한다.
5) 간 척	입찰공고에서 정한다.
6) 항 만 가. 계류시설 나. 외곽시설	◦ 30억원 이상의 계류시설 ※준설, 매립 제외	◦ 30억원 이상의 외곽시설 공사 ※ 준설, 매립 제외
	◦ 30억원 이상의 외곽시설 공사 ※준설, 매립 제외	◦ 30억원 이상의 계류시설 ※ 준설, 매립 제외
7) 철 도	◦500m 이상의 철도ㆍ지상구간 지하철공사	-
8) 지하철(도시철도)	◦100m 이상의 지하구간 지하철공사	◦철도ㆍ도로의 터널부분공사
9) 터널공사	◦200m 이상의 교통터널공사 (지하차도공사 제외)
10) 발전소	입찰공고에서 범위를 정한다.
11) 쓰레기소각로	◦소각단위 30톤/일 이상의 쓰레기소각로 ▪소각단위 용량톤수 : 쓰레기 1일 소각톤수	-
12) 폐수종말처리장 가. 폐수종말처리장 나. 고도처리시설	◦처리용량 3,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장	◦처리용량 5,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장의 고도처리시설
	◦처리용량 3,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장 ◦처리용량 5,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장의 고도처리시설	-

구 분 공 종	최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적	최근 10년간 당해공사와 유사한 종류의 공사실적
13) 하수종말처리장 가. 하수종말처리장 나. 고도처리시설	◦처리용량 3,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장	◦처리용량 5,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장의 고도처리시설
	◦처리용량 3,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장 ◦처리용량 5,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장의 고도처리시설	-
14) 준 설	◦20억원 이상의 준설공사	◦준설장비에 의한 해상 준설토 매립 공사
15) 상수도(정수장포함)	입찰공고에서 범위를 정한다.
16)단면적 20㎡이상의 하수도	입찰공고에서 범위를 정한다.
17) 관람집회 시설 가. 공연장, 집회장 나. 관람장, 관람용도의 바닥 면적의 합계가 1,000㎡이상인 운동장․체육관	◦연면적 3,000㎡ 이상인 공연장, 집회장	◦연면적 3,000㎡ 이상인 전시시설
	◦연면적 3,000㎡ 이상인 관람장, 운동장, 체육관	-
18) 전시시설(전시장)	◦연면적 3,000㎡ 이상인 전시장	◦연면적 3,000㎡ 이상인 공연장, 집회장
19) 공용의 청사 (연면적20,000㎡ 이상)	◦연면적 5,000㎡ 이상인 업무시설	-
20) 공동 주택 (16층 이상)	◦16층이상이 포함된 공동주택	-
21) 송 전	입찰공고에서 범위를 정한다.
22) 변 전	입찰공고에서 범위를 정한다.

[별  표 3]

신 용 평 가 등 급 표

신용정보의이용및보호에관한법률 제4조제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급을 기준으로 경영상태를 평가하는 경우 다음의 표에 의하여 평가한다.

신 용 평 가 등 급			배 점
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가 등급	기업신용 평가등급
AAA		회사채에 대한 신용평가등급은 AAA에 준하는 등급	35.0
AA+, AA0, AA-	A1	회사채에 대한 신용평가등급은 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급	34.0
A+	A2	회사채에 대한 신용평가등급은 A+에 준하는 등급	33.6
A0	A20	회사채에 대한 신용평가등급은 A0에 준하는 등급	33.3
A-	A2-	회사채에 대한 신용평가등급은 A-에 준하는 등급	33.0
BBB+	A3+	회사채에 대한 신용평가등급은 BBB+에 준하는 등급	32.5
BBB0	A30	회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급	32.3
BBB-	A3-	회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급	32.0
BB+, BB0	B+	회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급	30.4
BB-	B0	회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급	29.5
B+, B0, B-	B-	회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급	27.0
CCC+ 이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급 이하	25.0

<별첨양식 1>

사전심사 신청서

○ 공   사   명 :

○ 수 요  기 관 :

○ 입 찰  일 시 :   200  .    .    .

위 공사에 대한 입찰참가자격심사서류를 붙임과 같이 제출하오니 우리회사(공동수급체구성원 포함)가 제출한 붙임 자료에 의거 입찰참가자격을 심사(향후 적격심사 포함)하여 주시기 바라며, 만일 제출 한 서류가 위조, 변조, 허위, 등록내용의 변경내용 등록 지연, 합병 등 사실누락 등이 발생한 경우 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제92조에 따라 조치하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

200 .    .    .

제출자 (공동수급체 대표자)	주  소 :

회사명 :

대표자 :

붙임 : 1. 공동수급체 현황표 1부

2. 공종별 동일 또는 유사공사 실적명세서 1부

3. 기술자보유현황표 1부

4.  경영상태 평가방법 선택사항

5. 시공평가결과 (증명서)

6. 기타첨부서류 각1부

(자기평가기술서, 시공실적증명서, 건설기술자보유증명서, 건설기술자경력사항확인서 등).

귀  하

․․․․․․․․(절취선)․․․( 인 )․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

접      수      증

1. 공   사   명 :	2. 수 요 기 관 :

3. 제   출   자 :

4. 첨부서류 확인

1) 공동수급체 현황표 1부

2) 공종별 동일 또는 유사공사 실적명세서 1부

3) 기술자보유현황표 1부

4)  경영상태 평가방법 선택사항

5) 시공평가결과 (증명서)

6) 기타첨부서류 각1부.

(자기평가기술서, 시공실적증명서, 건설기술자보유증명서, 건설기술자경력사항확인서 등).

위 건 공사의 사전심사신청서를 접수하였음을 확인합니다.

200  .    .    .

경리관  또는 분임경리관(인)

<별첨양식 2> 공동수급체(또는 단독) 현황표 가. 대상공사
공 사 명					입찰일시
나. 공동수급체 구성현황
구 분			구성원(대표자)	구성원(2)		구성원(3)		구성원(4)	구성원(5)
① 회 사 명
② 대 표 자			(인)	(인)		(인)		(인)	(인)
③ 이행방식 및 그 내용	이 행 방 식
	토목(100%)
	건축(100%)
	기타(100%)
④시 공 비 율(%)
⑤사업자등록번호
⑥시공능력공시액			천원	천원		천원		천원	천원
⑦업종등	토,건등 순위
	보유업종, 번호
⑧동 일 공사실적	규모
	금액
⑨유 사 공사실적	규모
	금액
⑩5년간 실적금액
⑪기술자보유 평가 (경력,일반,시공지원)
⑫경영상태 평가
⑬ 시공여유율
⑭최근입찰공고일기준 3개월이내 합병, 분할, 사업양수도 여부
⑮신인도 등록내용
기 타 사 항	전화번호
	주 소
	작 성 자
주) : 1.공동이행방식 및 내용은 구성원 각각의 보유업종․시공능력공시액 등을 감안하여 시공비율을 산정함. 2.정정개소에는 반드시 날인하시기 바람 3.단독 참여의 경우에는 구성원(대표자)란에 기재하시기 바랍니다.

<별첨양식 3>

업 체 현 황 조 서

상 호					대표자		영업소재지				전화번호
보유 등록(면허)현황
업 종					등록(면허) 번호	취득년월일		시공능력 공시액		평가 순위		비 고
토목건축공사업
토목공사업
건축공사업
철강재설치공사업
준설공사업
조경공사업
해외건설업
전기공사업
전 기 통 신 공사업		일반
		별 종
수질오염방지시설업
대기오염방지시설업
소음진동방지시설업
오수처리시설업
소 방 시 설 공사업			전문
			일반	기계
				전기
전문 건설업
상기 회사에 대하여 우리협회에 등록ㆍ확인ㆍ제출ㆍ통보ㆍ신고ㆍ조사된 내용에 따라 작성하였음을 확인합니다. 200 년 월 일 0000 협회장(인)

<별첨양식 4> 공종별 동일공사 및 유사공사 실적 명세서 ㅇ 사전심사신청 공사명 :
사전심사대상 공종	동일(유사)공사실적 심사신청 내용
	공 사 명		구분	규 모		금 액 (관급포함)	시공자		준공일자		협회 또는 조달청
	소 계
	소 계
	소 계
자기평점 (참고사항)		경영상태평가			신용평가등급
					재무비율에 의한 평점					점
		계(100점)	시공경험평가 (45점)		기술능력평가 (45점)			시공평가결과평가 (10점)		신인도평가(±3점)
		점	점		점			점		점
본 사전심사 신청공사에 대하여 동일(유사)공사 실적을 위와 같이 제출하오니 위 제출내용에 따라 평가하여 주시기 바라며 자료의 누락 또는 착오 등으로 인한 불이익에 대하여는 하등의 이의를 제기하지 않겠습니다 200 . . . 제 출 자(공동수급체 대표자) 주 소 : 성 명 : 대 표 자 : (인)
※ 주 1. 1건의 동일 또는 유사실적은 중복하여 신청할 수 없다. 2. 관련협회 등록번호를 기재하여 제출

<별첨양식5> 시설공사 준공실적증명서
Ⅰ. 일반적인 사항
1)공사명															2)발주기관 (발 주 자)
1-1) 공사위치
3)시공자 (대 표)		3-1)회 사 명							3-2)등록번호						3-3)대 표 자
		3-4)영업소재지													3-5)전화번호
4)계약 및 준공 (장기계속 또는 계속비 공사는 총공사 기준 작성)			4) 총 공 사 기 준								4) 년 차(금차) 공 사 기 준
			4-1) 계약일자				4-4)공사금액 (준공＋관급)				4-1) 계약일자					4-4)공사금액 (준공＋관급)
			4-2) 착공일자				4-5) 준공금액				4-2) 착공일자					4-5) 준공금액
			4-3) 준공일자				4-6) 관급금액				4-3) 준공일자					4-6) 관급금액
5) 공 사성질	건설공사		신규공사( ), 확장공사( ), 개ㆍ보수공사( ) ※해당란에 ○표
	전기,통신		설치(신설, 증설, 이설, 개설)공사, 보수공사( ) ※해당란에 ○표
6)공동도급여부			공동이행방식( ), 분담이행방식( ), 단독도급( ) ※해당란에 ○표
7)실적의 종류			개념설계( ), 기본설계( ), 실시설계( ), 시공( ), 감리( ), 품질,공사관리( ), 시운전( ), 기자재제작설치( ), 기자재설치( ), 기타( ) ※해당란에 ○표
Ⅱ.시공실적의 내용					＊ 공동수급체 구성원별로 구분 작성
구 분			시 공 자 (대표)					시 공 자						시 공 자
1) 회 사 명
2) 대 표			(인)					(인)						(인)
3) 공사금액			지분율: %					지분율: %						지분율: %
3-1)준공금액
3-2)관급금액
4) 전체공사 시공규모 : 구체적인 시공물량 표시

5)시공회사별 실적공종 또는 사전심사대상공종 시공규모, 방법(공법)
6)시공회사별 실적공종 또는 사전심사대상공종의 금액
6-1)시공회사별 실적공종 또는 사전심사대상공종의 준공금액
6-2)시공회사별 실적공종 또는 사전심사대상공종의 관급금액
7)하도급 내용	＊하도급자별로 구분작성(전문건설업자에게 하도급 한 경우 는 해당 없음으로 표기)
7-1)하도급자
7-2)하도급공사 규모 및 내용
7-3)하도급금액 (준공＋관급)
Ⅲ. 붙 임
1) 기타 실적내용을 증명할 수 있는 서류
위와 같이 공사(총공사) 준공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 200 . . . 귀하 주 소 : 회 사 명 : 대 표 :
위 내용을 증명함 (발급기관명)
※ 주 : 1) 기재란이 부족한 경우 및 입찰설명서(공고) 요구내용의 기재란이 없는 경우는 별지 작성 가능함. 2) 당해공사 시공실적심사에 필요한 내용이 불분명 등의 경우는 평가에서 제외할 수 있음 3) 합병 등을 한 업체와 시공중 부도․탈퇴등으로 시공비율이 달라진 업체는 그 사실과 내용을 본 실적증명서에 기재하고 관련 자료를 첨부하여야 함. 4) 본 기재란에 대한 해당사항이 없으면 “해당없음”으로 표기하여야 함. 5) 시공실적증명서 및 첨부물마다 간인(서명)을 하여야 함. 6) 계속공사인 경우에는 최근10년이내에 준공한 공사의 최초부터 최종공사의 동일한 용도의 단위구조물(체) 각각의 규모 및 금액을 기재하되, 차수별 공사내용(공사명, 공사규모, 공사금액,준공일등 실적심사에 필요한 사항) 및 채색구분된 도면(평면도, 종.횡단면도)을 첨부하시기 바라며,그 내용이 불분명하거나 누락되어 실적심사가 곤란한 경우는 불인정함.

<별첨양식 5-1>

전기(정보통신)공사 준공실적 증명서
Ⅰ. 일반적인 사항
1)공 사 명						3)발주기관 (발주자)
2)공사위치
4)시 공 자 (대 표)	회사명					등록 번호			대표자
	영업 소재지					전화 번호
5)계약 및 준공 (총공사기준)	계약일자					준공 금액
	착공일자					도급자설치관급금액
	준공일자
6)시공중인 장기 계속공사 또는 계속비공사의 인정실적	인수사용일			실 적 규 모
	인수사용 금 액
	도급자설치 관급금액
7)공사성질	설치【신설( ), 이설( ), 증설( ), 개설( ), 조정( )】공사, 보수공사( ), 교체공사( ) ※해당란에 〇 표
8)실적종류	설계( ), 시공( ), 감리( ) , 기타( ) ※해당란에 〇 표
9)공동도급 여부	단독도급( ), 공동도급【공동이행방식( ), 분담이행방식( )】 ※해당란에 〇 표
10)하도급 유무	하도급 있음( ), 하도급 없음 ( ) ※해당란에 〇 표
Ⅱ. 전체 시공실적 규모
11)입찰예정공사의 입찰공고서상 인정실적과 일치하는 시공실적 규모 (공고서와 일치하는 실적만 기재)
12)기타 시공실적 규모
Ⅲ. 공동수급 내용 ※ 구성원 전원의 날인을 필하고, 각 란별 구분하여 작성 (빈란은 “해당없음“ 기재)
구 분	1.시공자(대표)				2.시공자			3.시공자
1)회 사 명
2)대 표 자	(인)				(인)			(인)
3)지분율(%)	%				%			%
4)준공금액
5)도급자설치 관급액
6)공동수급체별 실적 규모
※ 상기의 공동도급을 증명하기 위해 계약서와 공동도급협정서를 첨부하여야 한다.

Ⅳ. 하도급 사항 (하도급실적이 없는 경우는 “해당없음” 기재)
1)회 사 명
2)대 표 자	(인)	(인)	(인)
3)하도급 실적규모 : 구체적으로 기재
4)하도급 준공금액
5)하도급자설치 관급 금액
6)원도급자 증명	대 표 : (인)	대 표 : (인)	대 표 : (인)
※ 하도급 사항 증명을 위해 상기 6)항 원도급자(공동이행방식은 공동수급체 전원) 증명 날인이 있어야 한다.
Ⅴ. 신청 및 확인 사항
1) 신청인［원도급자( ), 하도급자( )］은 조달청 집행 시설(전기, 정보통신)공사의 입찰참가를 위해 상기의 공사준공(기성)실적에 대해 귀 기관으로부터 확인 받고자 하오니 이를 증명하여 주시기 바랍니다. 200 . . . 귀 하 신청인의 주 소 : 회사명 : 대 표 : (인)
2) 상기 시공실적내용을 증명합니다 - 확인자의 소속 : , 성 명 : (인), 연락처 : - 발급기관명 :

※ 실적증명서 제출시 유의사항

1) 제출된 시공실적증명서상에 허위사실이 있을 시 부정당업체 제재 등의 조치를 받음.

2) 당해공사 시공실적심사에 필요한 내용이 불분명하거나 증빙자료의 누락으로 실적심사가 곤란한 경우는 평가에서 제외 할 수 있음.

3) Ⅰ-6)의 시공중인 장기계속공사 또는 계속비공사의  인정실적은 전체공사가 준공되기 이전에 발주기관에서 인수하여 사용․관리중임을 증빙하는 확인서를 제출할것.

4) 발주자가 법인․개인이거나 자체공사인 경우는 당해공사의 인․허가서류 및 공사준공을 증명할 수 있는 관련서류와 도급계약서, 부가가치세 공급가액증명서를 첨부할 것.

5) Ⅲ-6)의 공동수급체별 실적규모는 공동수급체 구성원별로 각각 분리하여 기재하여야 하며, 하도급사항이 있을 경우 하도급실적규모는 제외하고 공동수급체 구성원별로 기재할 것.

<별첨양식 6> 시설공사 기성실적 증명서 (당해공사와 유사한 종류실적)
Ⅰ. 일반적인 사항
1)공 사 명															2)발주기관 (발주자)
1-1) 공사위치
3)시 공 자 (대표)		3-1)회사명								3-2)등록번호					3-3)대표자
		3-4)영업소재지													3-5)전화번호
4)계약 및 준공 (장기계속 또는 계속비 공사는 총공사 기준 작성)				4) 총 공 사 기 준								4) 금 차 공 사 기 준
				4-1) 계약일자				4-4)공사금액 (계약＋관급)				4-1) 계약일자			4-4)공사금액 (계약＋관급)
				4-2) 착공일자				4-5) 계약금액				4-2) 착공일자			4-5) 계약금액
				4-3)준공 예정일자				4-6) 관급금액				4-3)준공 예정일자			4-6) 관급금액
5)공사성질	건설공사			신규공사( ), 확장공사( ), 개ㆍ보수공사 ( ) ※해당란에 ○표
	전기,통신			설치(신설, 증설, 이설, 개설)공사, 보수공사( ) ※해당란에 ○표
6)공동도급여부				공동이행방식( ), 분담이행방식( ), 단독도급( ) ※해당란에 ○표
7)실적의 종류				개념설계( ), 기본설계( ), 실시설계( ), 시공( ), 감리( ), 품질,공사관리( ), 시운전( ), 기자재제작설치( ), 기자재설치( ), 기타( ) ※ 해당란에 ○표
Ⅱ.시공실적의 내용					＊ 공동수급체 구성원별로 구분 작성
구 분			시 공 자 (대표)						시 공 자						시 공 자
1) 회 사 명
2) 대 표			(인)						(인)						(인)
3) 공사 금액 (계약+관급)			(지분율: %)						(지분율: %)						(지분율: %)
3-1)전체공사 시공금액 (관급포함)			(기성율: %)						(기성율: %)						(기성율: %)
4)전체공사 계약 규모 : 구체적인 시공물량 표시

5)실적증명 발급일 기준 전체공사의 시공내용,공법 ※별지작성 가능	공 종	단위		전체공사 수 량			시공완료 수 량		잔량		전체공사 금 액		기성지급 금 액	기성비율
	합 계
6)실적증명 발급일 기준, 실적공종 또는 사전심사대상공종의 시공내용,공법 ※별지작성 가능	공 종	단위		전체공사 수 량			시공완료 수 량		잔량		전체공사 금 액		기성지급 금 액	기성비율
	합 계
7) 하도급 내용 ※하도급자별로 구분 작성			※전문건설업자에게 하도급한 경우는 해당없음으로 표기
7-1)하도급자
7-2)하도급자 면허
7-3)하도급 공사 규모 및금액
7-4) 실적증명 발급일기준 시공내용 ※별지작성 가능	공 종	단위		전체공사 수 량		시공완료 수 량		잔 량		전체공사 금 액			기성지급 금 액	기성비율
	합 계
Ⅲ. 붙 임
1) 기타 당해 실적을 증명할 수 있는 서류
위의 공사는 실적증명서 발급일 현재 사전심사대상공사의 총공사 예정공정율과 실행공정율이 각각 50%를 초과한 공사로서 상기내용과 같이 기성대가를 지급하였음을 증명하여 주시기 바랍니다. 200 . . . . 귀하 주 소 : 회 사 명 : 대 표 :
위 내용을 증명함 (발급기관명)
※ 주 : 1) 기재란이 부족한 경우 및 입찰설명서(공고) 요구내용의 기재란이 없는 경우는 별지 작성 가능함. 2) 당해공사 시공실적심사에 필요한 내용이 불분명 등의 경우는 평가에서 제외할 수 있음 3) 합병 등을 한 업체와 시공중 부도․탈퇴등으로 시공비율이 달라진 업체는 그 사실과 내용을 본 실적증명서에 기재하고 관련 자료를 첨부하여야 함. 4) 본 기재란에 대한 해당사항이 없으면 “해당없음”으로 표기하여야 함. 5) 시공실적증명서 및 첨부물마다 간인(서명)을 하여야 함. 6) 계속공사인 경우에는 최근10년이내에 준공한 공사의 최초부터 최종공사의 당해공사와 동일한 용도의 단위구조물(체) 각각의 규모 및 금액을 기재하되, 차수별 공사내용(공사명, 공사규모, 공사금액,준공일등 실적심사에 필요한 사항) 및 채색구분된 도면(평면도, 종.횡단면도)을 첨부하시기 바라며,그 내용이 불분명하거나 누락되어 실적심사가 곤란한 경우는 불인정함.

<별첨양식 7>

시설공사 ( 5 )년간 시공실적 명세서

회 사 명						대 표 자
영업소재지						전 화 번 호
업 종 별 등록 번 호		토 건		토 목
		제 호		제 호	제 호	제 호	제 호		제 호
최근 년도별 시설공사 실적금액 내용 (금액단위 : 만원)
구 분	건 수		실적금액		비 고
199 년도					주) 1. 입찰공고일 직전년도말 기준 최근년도 순서대로 기재하되 관련협회의 최종 통계완료 년도를 기준으로 역산하여 5년(3년)실적을 적용함 2. 입찰공고상의 해당업종 관련 공사만 기재 예) 토목공사일 경우 토목, 건축공사일 경우 건축, 전기공사일 경우 전기만 기재 3. 공동수급체의 경우에는 구성원별로 각각 작성 4. 실적금액은 당해연도의 실적금액 기재 * 실적증명서는 별첨양식 7-1을 사용하며 실적증명내용에 업종(면허)별 실적금액이 불분명한 경우에는 인정하지 아니 함
200 년도
200 년도
200 년도
200 년도
합 계
붙 임 : 년도별 시설공사 준공실적 매
위와 같이 최근 5년간 우리회사에서 시공한 공사의 시공실적 명세서(실적증명서 포함)를 제출합니다. 200 . . . 주 소 : 성 명 : 대 표 자 : (인)

<별첨양식 7-1>

시설공사 준공실적

(별첨 7의 붙임 서식)

Ⅰ. 일반적인 사항
1)공 사 명											2)발주기관 (발 주 자)
1-1)공사위치
3)시 공 자 ( 대 표 )		3-1)회사명					3-2)업종 및 등록번호				3-3)대 표 자
		3-4)영업소재지									3-5)전화번호
4)계약 및 준공		4-1)계약일자						4-4)계 약 금 액
		4-2)착공일자						4-5)시공누계금액
		4-3)준공일자						4-6)미 시공금액
5)계약의 종류		원도급( ), 하도급( ), 기타( ) ※해당란에 ○표
Ⅱ.시공실적의 내용
구 분			시 공 자(대표)						시 공 자			시 공 자
1) 회 사 명
2) 대 표			(인)						(인)			(인)
3) 시 공 금 액			지분율: %						지분율: %			지분율: %
4)업종(등록)별 00년도 공사내용
5)업종별 00년도 시공금액	00업종
	00업종
	00업종
Ⅲ. 붙 임
1) 하도급을 받은 공사의 경우는 하도급계약서 및 당년도 시공금액에 대한 세금계산서를 첨부하여함
199 년도중 위와 같이 공사 시공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 200 . . . 주 소 : 회 사 명 : 대 표 :
위 내용이 틀림없음을 증명함 (원도급사명)
위 내용이 틀림없음을 증명함 (발급기관명)
※ 주 : 1) 기재란이 부족한 경우 별지 작성 가능하며 당해공사 시공실적심사에 필요한 내용의 불분명 등의 경우는 평가에서 제외할 수 있다. 2) 하도급공사인 경우는 원도급자 및 발주기관(감독청)의 증명이 있어야 함 3) 민간공사 및 자체공사의 경우는 해당업종에 대한 공사내용과 공사금액이 투입되었다는 객관적인 증빙서류(하도급계약서, 세금계산서 등) 및 준공관련 서류가 첨부되어야 함 4) 본 실적증명서는 당해연도에 시공한 실적을 증명하는 서식이므로 하나의 공사를 다년간 시공한 경우는 연도별로 각각 증명서를 발급받아 제출하여야 함

<별첨양식 8>

건설기술자 보유증명서

(단위 :  명)

구분	기술분야	기술자 종류	적용 사전심사대상공사	학력․경력 기술자 수	국가기술자 격법에의한 기술자 수
일반기술자	토 목	항만및해안,도로및공항,토목,토목시공,철도,철도보선,수자원개발,상․하수도,농어업토목, 토질 및 기초, 건설재료시험, 토목품질시험, 토목구조, 측량 및 지형공간정보	당해 사전심사대상공종이 토목분야인 공사(교량,공항,댐,간척,항만,철도,지하철,터널,준설,상수도,하수도 등)
	합 계(학력ㆍ경력+자격기술자)
	건 축	건축기계설비,건축설비,건축시공,건축,실내건축,건축구조, 건축품질시험,	당해 사전심사대상공종이 건축분야인 공사(관람집회시설,전시시설,공용의청사,공동주택등)
	합 계(학력ㆍ경력+자격기술자)
	기 계 ․ 환 경	건설기계,공조냉동기계,생산기계,일반기계,용접,대기관리,수질관리,소음진동,폐기물처리	당해 사전심사대상공종이 산업설비분야인 공사(에너지저장시설,발전소,쓰레기소각로,폐수ㆍ하수종말처리장 등)
	합 계(학력ㆍ경력+자격기술자)
	전 기	전기공사,전기응용,전기철도, 철도신호, 원자력발전, 발송배전, 건축전기설비,공업계측제어	당해 사전심사대상공종이 전기분야인 공사(송전,변전등)
	합 계(학력ㆍ경력+자격기술자)
시공지원기술자	기술자 종류			학력․경력 기술자 수	국가기술자 격법에의한 기술자 수
	산업안전, 건설안전, 공정관리, 비파괴검사, 도시계획, 화약류관리, 광산보안, 승강기, 교통, 지하수, 조경, 소방설비
	합계(학력․경력+자격기술자)
위와 같이 우리회사의 기술자 보유 내용이 신고된 기술자와 같음을 확인하여 주시기 바랍니다. 200 . . . 주소 : 회사명 : 대표자 : (인)
(발급기관명) 위 사실을 확인함.
※ 주 : 1) 기술자 보유증명은 당해 기술분야별로 작성하여야 함. 2) 사전심사대상공종 경력기술자는 “별첨양식9”를 첨부하여야 함.

<별첨양식 8-1>

건설기술자 보유현황표

가. 일반기술자현황

구 분	회 사 별 보 유 인 원 수							비고
	ㅇㅇ회사	ㅇㅇ회사	ㅇㅇ회사	ㅇㅇ회사	ㅇㅇ회사	ㅇㅇ회사	합계
일반기술자 (인 원 수)
시공지원기술자 (인 원 수)
경력기술자 (점 수)

나. 경력기술자 현황

번호	성명	소속	주민등 록번호	기술자 등 급	공 사 명	참여 기간	점수	비고
								증명서 첨 부
합 계

<별첨양식 9>

건설기술자 경력사항 확인서

소 속		직 위			사전심사대상공종
성 명		주민등록번호 (여권번호)			참여기간
기술분야	기술자 종류	기술자등급		건설분야 종사기간
○ 해당분야 공사 참여 실적 * 금액 : 관급포함 및 천원단위 기재
발주자	공 사 명	사전심사 해당공종 공사규모 및금액	공사금액		참여기간		담당업무
위와 같이 우리회사 소속 직원의 기술자 경력사항을 확인하여 주시기 바랍니다. 200 . . . 주 소 : 회사명 : 대표자 : (인)
(발급기관명) 위 사실을 확인함.
* 주 : 1) 초급기술자 이상 기술자로서 당해공사와 동일 또는 유사한 종류(준공금액 10억원이상)의 공사현장에 3년이상 (자격취득 전후 포함) 종사한 기술자의 경우에 해당됨. 2) 공종의 공사규모 및 금액이 불분명한 경우에는 평가에서 제외할 수 있다. 3) 기술자등급란에는 건설기술관리법의 학력․경력기술자등급 또는 국가기술자격법의 기술자등급 기재

<별첨양식 10>

경영상태 등의 확인서

사업자등록번호						감사의견
상호		대표자				영업소재지						전화번호
공사업종류, 등록번호		토목건축공사업(등록번호0000호)
공사업별시공능력공시액 (금액단위 : 백만원)		토건공시액			토목공시액		건축공시액
1. 경영상태 평가자료
구 분				경영비율				산출근거(단위 : 천원)
부채비율								부채총계					자기자본
유동비율								유동자산					유동부채
차입금 의존도								차입금					총자산
영업이익 대비 이자보상배율								영업이익					이자비용
매출액 영업이익율								영업이익					총매출액
매출액 순이익율								순이익(법인세 차감전)					총매출액
총자산순이익율								순이익(법인세 차감전)					총자산
총자산 대비 영업현금흐름비율								영업활동으로인한 현금흐름					총자산
자산회전율								매출액					(기초총자산+기말총자산)÷2
건설부문기술개발 투자비율								건설부문기술개발투자비					건설부문 총매출액
기술개발 투자비율								기술개발투자액					총매출액
발급기준:1.경영항목: 20 . 일 기준 (년말결산서,반기결산서, 월말결산서, 최초결산서)에 의거 발급

2. 시공여유율 평가자료 단위 : 천원
구 분		금 액		산 출 근 거
최근년도 미기성총액				최근년도 국내공사 실적신고금액기준중 시공잔여공사금액의 합계액 적용
최근년도 시공능력공시액(도급한도액)				건설관련법령 등에 의거 공시된 당해업체의 시공능력공시액(도급한도액)으로 가장 큰 공시액 적용
발급기준 :
3. 시공경험 평가자료 단위 : 천원
연도별 실적 업종별	년도		년도		년도	년도	년도
연도별 실질자본금
상기 내용은 건설관련법령에 의거 우리협회에 위탁된 업무에 따라 작성하였음을 확인합니다. 200 년 월 일 0000 협회장(인)

<별첨양식 11>

(최초,월말,반기,년말)결산서 감사보고서

사업자등록번호
상 호		대표자		영 업 소재지				전 화 번 호
업 종		토목,건축		토목
면 번
1. 경영상태 검토내용
구 분			경영비율(%)		산출근거(단위: 천원)
부채비율					부채총계		자기자본
유동비율					유동자산		유동부채
차입금 의존도					차입금		총자산
영업이익 대비 이자보상배율					영업이익		이자비용
매출액 영업이익율					영업이익		총매출액
매출액 순이익율					순이익(법인세 차감전)		총매출액
총자산순이익율					순이익(법인세 차감전)		총자산
총자산 대비 영업현금흐름비율					영업활동으로인한 현금흐름		총자산
자산회전율					매출액		(기초총자산+기말총자산)÷2

건설부문기술개발 투자비율		건설부문기술개발투자비	건설부문 총매출액
기술개발 투자비율		기술개발투자액	총매출액
2. 검토기준 가. 결산서 작성사유 : 나. 결산서의 종류 : 다. 결산서 작성년월일 : 라. 감사의견 : 적정, 한정, 부적정, 의견거절 등 명시
상기 내용은 위 기재업체의 최근에 업계 전체 평균비율이 산정된 이후 최초결산서 또는 합병, 분할, 사업양수도에 따라 등기일이나 수리일 또는 1개월이 경과한 월말을 기준으로 작성된 결산서, 반기결산서, 정기결산서에 대한 감사보고서로서 주식회사외부감사에관한법률의 규정에 따른 감사보고서 작성절차를 거쳐 감사의견을 작성하였음을 확인합니다. 20 년 월 일 사무소 : 주 소 : 연락처 : 감사인 : (인) ※ 차입금은 장․단기차입금, 금융리스부채, 기타차입금, 사채를 포함하는 이자부 부채를 말함